购房合同

【#实用文# #购房合同#】在人们受到法律意识的不断培养的现今社会，合同对于双方的合作起到了非常重要的作用。合同成立的前提条件是一方当事人发出要约，现在你是否正在寻找相关合同样本？编辑专门为您收集并编辑了“购房合同”，相信阅读这篇文章后，您的知识水平一定会有所提高！

购房合同 篇1

甲方：_____________________（以下简称甲方）

乙方：_____________________（以下简称乙方）

为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下：

第一条?经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于__________________________________________的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售（出让）给乙方，其中：住宅建筑面积为_______平方米，车库杂物房建筑面积_______平方米。

第三条?付款方式：实行分期付款，首期支付_______万元整，第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下：

第七条?违约责任：

第九条?本协议经双方签字并经市公证处公证后生效。

第十条?本协议一式三份，甲乙双方各执一份，市公证处存一份。

甲方（签章）：_________________乙方（签章）：_________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

购房合同 篇2

甲方（出卖人）：_______

身份证号：_______

联系电话：_______

通信地址：_______

联系电话：_______

乙方（买受人）：_______

身份证号：_______

联系电话：_______

通信地址：_______

（出卖人、买受人为多人时，可相应增加）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将其合法拥有的房产转让给乙方事宜，双方达成如下合同：

第一条甲方所售房地产基本情况

1.1甲方所售房地产产权证号为：_______，坐落于_______；位于第_______层共_______间，房屋登记建筑面积_______平方米（其中套内建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米）。

1.2甲方保证此房产一切情况介绍属实，其系该房产真实产权人，承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷，权属无任何瑕疵，同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售。

第二条房屋价格及付款方式

2.1甲乙双方协商一致，甲方所售房地产总金额为人民币_______元。该价款不含税费。

2.2乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金人民币_______元整作为交易定金，该定金于本合同签订，交付首付款时抵作房屋价款。

2.3除定金之外的剩余房款人民币元整，甲乙双方约定采取以下第种付款方式：

（1）乙方应于甲乙双方完成房屋产权交易过户申请手续之日一次性付清。

（2）分期付款。买受人应当在_______年_______月_______日前分期支付该房屋全部价款，首期房价款人民币（大写）_______（￥_______元），应当于_______年_______月_______日

（3）乙方于_______给付首付款人民币_______元，剩余_______申请贷款，乙方应于_______向贷款机构递交申请贷款的资料，并配合贷款机构办理审查、审批等手续，甲方应协助乙方办理贷款手续，贷款部分的房款应于贷款机构放款当日直接给付甲方。

2.4如贷款机构实际审批贷款额不足以支付房款余额或贷款未获批准的_______，双方约定采取以下第种方式处理：

（1）乙方应于贷款机构明确告知实际审批贷款额七日内补足应交款。

（2）_______合同终止，甲方应于五日内返还乙方已付所有款项，双方互不承担违约责任。

（3）其他方式：_______。

2.5乙方保留尾款人民币_______元作为甲方的履约保证金，约甲方配合办理房屋完毕产权过户、房屋交付、户口迁移等手续后，乙方应及时将该笔尾款支付给甲方。

2.6按有关法律法规政策的规定应由卖方承担的税费由_______承担，应由乙方承担的税费由承担。

2.7双方约定全部房价款存入以下账户：账户名称为_______，开户银行为_______，账号为_______。

第三条产权过户及房屋交付

3.1甲方双方须在签订本合同起_______日内，共同向房地产产权登记机关申请办理转移登记手续。如因甲方的过失或甲方故意不配合，造成乙方不能在_______日内取得房地产权属证书，乙方有权通知甲方解除合同。甲方应当自解除合同通知送达之日起15日内退还乙方已付全部房款(含已付贷款部分)，并自乙方付款之日起，按照_______%(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。乙方不解除合同的，自乙方应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，甲方按日计算向乙方支付全部房价款万分之_______的违约金。

3.2在房屋产权过户未办理完毕前，如遇拆迁，甲方应积极协助乙方办理拆迁手续，有关拆迁安置补偿的权利和义务自本合同生效之日均由乙方享有和承担。

3.3如因为国家房产政策调整等非双方过错原因，造成乙方客观上确实无法购买标的房屋并取得房地产权属证书的，甲方应于五日内返还乙方已付所有款项，双方互不承担违约责任。

3.4甲方应于乙方支付全部购房款或者乙方申请的贷款实际发放之日起十五日内腾出房屋给乙方占有使用，并将房屋门钥匙作为房屋交付的标志，该房屋一切风险责任自房屋转移占有之日起转移给乙方。

3.5交付日之前该房屋产生的水、电、气、通讯、物业等费用均由甲方承担，甲方应在房屋交付前结清以上费用，否则乙方有权从尾款中直接予以扣除。交付日后所产生费用由乙方承担。

3.6甲方应负责于将落户于该房产内的户籍关系迁出。

3.7双方一致同意，房屋所占用范围内的土地使用权及共用部位维修基金本息随本买卖合同之主物一并转移给乙方。买方与毗邻房产共同享有使用住房共用部位共用设施设备（如走廊、梯级、通道、供电、供水、排水、共用天线等系统）。住房共用部位共用设施设备的维修按《住宅专项维修资金管理办法》（20xx年建设部、财政部令第165号）执行。

第四条违约责任及合同解除

本合同签订后，甲乙双方应忠实履行合同义务，遵守相关国家法律和法规规定。违反合同约定的一方，应当依据本合同及《合同法》相关规定，承担包括但不限于继续履行或解除合同、定金罚则、违约金责任、赔偿损失等相关违约责任。

4.1除贷款机构的原因外，乙方未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应按逾期未付款的_______向甲方加付违约金，逾期超过_______日的，甲方有权解除本合同。甲方解除合同的，应书面通知乙方。乙方应按该房产成交总价的向甲方支付违约金，并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。

4.2除不可抗力影响外，甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的支付违约金，违约金可从履约保证金中直接抵扣；逾期交房或迁出户超过日的，乙方有权解除合同，甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款，并按该房地产成交总价的向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

4.3甲方或乙方未如约履行义务，造成交易过户延期的，每逾期一日，违约方应向对方按已付房款的支付违约金，直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起天内完全取得房地产权属证书的，乙方有权解除合同。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款，并按该房地产成交总价的向乙方支付违约金且承担此次交易中双方的全部交易税费。

4.4本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实，或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人，导致乙方不能实现本合同目的，乙方有权解除合同。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款项，还应按房屋成交价格或评估价格与合同价格之间的差额为标准，向买受人赔偿房屋增值损失。

4.5本合同生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。甲方因涉及司法强制执行，标的房产被查封、冻结、拍卖的，乙方依据本合同和相应付款凭证，自取得交付之日起，依据国家相关法律规定，取得物权期待权，甲方应予积极配合。甲方或乙方不履行本合同其他约定或违背诚信原则，导致本合同目的不能实现的，另一方有权解除合同，本合同被解除的，参照本条第4.1、4.2款执行。

第五条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更合同。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第六条争议解决

6.1本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（1）提交位于_______（地点）的_______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。

第七条合同的效力

7.1本合同自甲乙双方签字之日起生效。

7.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

签署时间：_______年_______ 月_______ 日

甲方（出卖人）（签字）：_______

乙方（买受人）（签字）：_______

购房合同 篇3

虽然购房合同的内容是由当事人协商确定的，但是对于解除购房合同的情形，却是由法律直接规定的。如果出现了解除购房合同的情况，那么就能够解除合同。此时有相应的解除程序需要履行，究竟解除购房合同的程序有哪些？请阅读下文了解。

因为有三方当事人，而且有两个合同，由于在空间操作上无法同步进行，就会出现时间上的先后顺序问题;从实际行为上，我们可以设计出多种可能的选择方案，目前较为普遍的有以下几种：

1、消费者先与开发商解除买卖合同，然后取回首付款，再与银行解除借款合同，然后由开发商归还银行借款。

2、消费者先与开发商解除买卖合同，然后再与银行解除借款合同，然后取回首付款，最后由开发商归还银行借款。

3、消费者先与开发商解除买卖合同，然后由开发商归还银行借款，再与银行解除借款合同，最后取得首付款。

为了使消费者最大限地免除风险，在开发商不会破产的前提下，我们认为在实际操作时可以通过以下程序进行：

(一) 消费者首先与开发商签订一个补充协议，这是一个附条件的关于解除买卖合同的补充协议。

(二)消费者再与银行签订一个补充协议，也是一个附条件的解除借款合同的补充协议。

(三)开发商归还银行借款，消费者与银行签订的协议中确定的条件出现，消费者与银行的借款合同解除。

(四) 开发商归还消费者的首付款，并协助办理消费者退房的各种相关手续。以上就是关于解除购房合同的情况和程序问题，如果开发商存在上面提到的违约行为，购房者是可以要求解除购房合同的，但是退房并不是一个简单的问题，也不是只要开发商违约就能退房的，建议购房者在出现开发商违约时及时联系律师处理，以便更好地维护自己的权益。

对于解除购房合同的程序，法律方面并没有做出明确的规定。现在大家看到的解除程序都是小编根据实际经验总结出来的，为了保护双方利益。以上内容仅供各位学习参考，如果实践中遇到了类似纠纷的.话，不妨向网站的在线律师咨询一下，看看该如何解决才好。

购房合同 篇4

甲方(出让方)：_________________身份证号：_________________

乙方(买受方)：_________________身份证号：_________________

协调说话人：_________________身份证号：_________________

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房产转让于乙方事宜达成如下协议，共同履行。

房屋基本情况：_________________甲方房屋坐落在，__________楼__________单元__________层__________室(东户)二手自住房转让给乙方。房屋建筑面积为平方米，公共部分及公用分摊面积为__________平方米，该房屋土地使用期限为__________年(自__________年__________月__________日起至年月日止)。甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意，并为此承担相应的法律责任;乙方对上述房屋已经充分了解，同意购买上述房屋。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议经甲乙双方签字确认后生效。

甲方：_________________(签字)联系电话：_________________，住址：_________________，工作单位：_________________，签约日期：_________________，__________年__________月__________日

乙方：_________________(签字)联系电话：_________________，住址：_________________，工作单位：_________________，签约日期：_________________，__________年__________月__________日

购房合同 篇5

孝感购房合同

随着经济的发展和社会的进步，房地产行业迎来了快速的发展和繁荣。在这样背景下，人们购房成为了一种常见的行为，房屋的买卖、租赁等相关业务也得到了广泛的关注。作为购房的必备文件，购房合同扮演着非常重要的角色。本文将围绕孝感购房合同的相关主题展开讨论。

一、 孝感购房合同的定义

购房合同，是指购房者和卖房者在购房过程中为明确双方权利、义务、价格等相关事宜签订的书面协议。当购房者与卖房者达成购房协议并签订了合同后，就意味着双方已经约定并确认了房产的所有权。购房合同视为保障购房者的一项重要法律文件，它规定了双方在购房中应承担的义务和权利，是购房者在法律上的有力保障和保护。

二、 孝感购房合同的主要内容

1、 认定双方的身份

在购房合同中，首要的是认定双方的身份。因为双方的身份决定了交易的合法性和可信度。合同中应明确双方的姓名、身份证号码、电话、住址等基本信息。如果双方是单位，则应注明名称、地址、法定代表人和经办人等相关信息。

2、 确定房屋的基本情况

在购房合同中，必须清楚地记录所购房屋的基本情况，包括建筑面积、产权性质、土地状况、所属区域、房屋装修情况等信息，以确保所购买的房屋符合购房者的要求。

3、 确定购房价格和交易方式

购房合同还要明确购房价格和交易方式。购房价格是购房交易的核心，必须在合同中详细说明。同时，购房合同中应也注明具体的交易方式，如全款、贷款、分期等等。

4、 确定过户及税费问题

购房合同进入最后的关键环节，即确定过户及税费问题。在合同上应详细说明双方的过户手续和时间，如何办理、需要提供哪些资料等等，并明确卖方承担哪些税费和费用。

三、 孝感购房合同的签订及注意事项

1、 审核合同内容

在签订购房合同之前，双方应先仔细阅读合同内容，并注重核对房屋的产权、使用权等相关信息，确保合同中所包含的房屋信息、购买金额等内容真实可靠。如需了解更多资讯，可咨询房屋相关专业人士。

2、 确认合同履行方式

在签订购房合同时，必须确认合同的履行方式。买卖双方可以约定以现金支付或者银行转账支付等方式进行付款，或者可以选择先支付一定比例的首付后再通过贷款等方式支付剩余部分。

3、 注意缴纳相关税费

在合同签订之后，购房者还需缴纳相关税费。孝感的房产交易缴纳税费包括契税、土地增值税、个人所得税等。购房者在确认房屋产权变更后，应按照相关实务规定及时办理缴税手续，以免影响房屋的正常交接。

总之，孝感购房合同的签订需要注意相关的法律法规，要明确双方权益和义务。购房者应在购房前仔细核对相关房产证、土地证以及规划文件，并严格按照购房合同的要求来履行相关义务。不仅如此，签订购房合同前还需现场勘查房屋情况，查看相关资料，与卖方进行充分沟通，了解楼盘及物业的情况，以确保购房存在的所有细节都能落实到合同中，为自己和家人的住房保障打下坚实的基础。

购房合同 篇6

孝感是湖北省的一个小城市，近年来也出现了购房热潮。购房合同是购房者和开发商之间的重要法律文件，对于保障双方权益具有非常重要的作用。接下来我们将就“孝感购房合同”这一主题，进行一篇1000字的范文解读。

一、引言

近年来，随着城市的不断发展，孝感成为了许多人选择购房的目的地。作为购房者，在购买房屋之前，签订购房合同是非常必要的。那么，什么是孝感购房合同？孝感购房合同有哪些内容和注意事项？下面我们来一一解析。

二、孝感购房合同的基本内容

1.合同名称和双方信息

孝感购房合同应当在合同前言中明确双方的信息，包括购房人和卖方的姓名、身份证号码、联系方式等重要信息，并注明合同名称。

2.房屋的基本情况

合同中应该包括房屋的基本情况，例如面积、楼层、建筑结构、用途等信息等信息，以及特别说明的情况。

3.房价、付款方式及房屋交付日期

合同应明确房屋的总价，包括房款以及相关费用，应当列明各种费用的明细，并注明付款方式和房屋交付日期。

4.电力、供暖、排水等基础设施

合同中应明确有关的电力、供暖、排水等基础设施的情况，并明确双方的责任和义务。

5.权属证书及房屋交付手续

合同中也应明确哪一方来负责办理权属证书及房屋交付的一些相关手续。

6.买卖过户手续

在合同签订后，也应该明确买卖双方将如何进行过户的手续以及具体要求。

三、孝感购房合同的注意事项

1.合同的解释权

合同一旦签订，就具有法律效力。但是，对于一些模糊的不确定性的内容，应当充分且明确地进行解释。此外，合同最好由专业律师审核，以避免一些不必要的麻烦。

2.付款方式和时间

在签订合同时，必须将付款方式和时间条款详细地列明，如有转账还应该开出相应的凭证。并且关于房屋付款，应该直接将钱付给卖方，以免出现一些拖欠的情况。

3.重大风险提示

在购房合同中也应该列明重大风险提示，如果出售方推销的场所没有办理合法手续，或者交付之前房屋的设施和建筑质量存在问题，可以据此要求出售方提供解决方案。

四、总结

孝感购房合同是一份具有法律效力的认购文件，非常重要。购房人在签订地产房产合同时，应当认真阅读并仔细了解合同的内容及注意事项，从多个角度来确保自己的利益受到保障。同时也要记得，购房意愿一定要从自身的实际情况出发，确保不会影响以后的生活。购房需要慎重，合同需要认真。

总之，买房不仅是一笔巨口的投资，更是一个长期稳定的生活基础，小心谨慎，草率从事，可能会导致一些不必要的飞蛾扑火。感谢您的阅读！

购房合同 篇7

原告：____________，男，汉族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

原告：_____________，女，汉族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。

二原告联系地址：_________________上海市宁__________路__________号__________大厦_____________室。

邮编：______________

联系电话：______________

被告：_________________余__________，女，中国香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份证号：________________。

被告：_________________余__________，男，中国香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份证号：__________________。

二被告联系地址：_________________上海市__________路__________弄__________号__________室。

邮编：______________

联系电话：______________

诉讼请求：_________________

1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35，680元整；

2、诉讼费由二被告承担。

事实与理由：_________________

20xx年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服务有限公司居间介绍下签署了《上海市房地产买卖合同》，合同约定原告（即乙方）购买被告（即甲方）所有的上海市__________区__________路__________号__________幢_______________室房屋，房价款为人民币__________万元整。签约当天，双方签署了补偿协议，约定乙方另行补偿甲方装修及设备款人民币8_____万元整。原告于签约当日支付被告人民币5万元整；于20xx年12月13日支付被告人民币274万元整。根据本买卖合同补充条款约定，甲方于收到乙方贷款款项（即人民币290万元整）后3个工作日内，将该房屋交付乙方，交付标志为甲方将该房屋的钥匙交付乙方，并对物业管理费、水、电、煤气（若有）、电话（若有）、有线电视（若有）等费用进行结算。同时，本买卖合同约定乙方于甲乙双方办妥房屋交接手续当日，直接支付甲方房款人民币1万元整。20xx年2月3日，原告贷款银行农业银行放款给被告人民币290万元，按照买卖合同约定，被告应于3个工作日即20xx年2月8日内交房给原告。被告因故迟延交房，直至20xx年2月21日（共计13天），原、被告签署《房屋买卖交接书》完成交付手续，原告支付被告尾款人民币1万元。

基于上述事实，原告认为，原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示，应属合法、有效，被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约，根据买卖合同约定，甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付（包括房地产交接及房地产权利转移）给乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已付款日万分之五计算，违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋，合计人民币37，050元，扣除原告迟延1天付款的违约金人民币1，370元，被告应支付原告逾期交房违约金人民币35，680元。特此，恳请贵院依法判如所请。

此致

上海市__________区人民法院

具状人：_________________

年 月 日

购房合同 篇8

购房转让方(甲方)：______________

身份证号码：_________

联系电话：_____________

承购房屋方(乙方)：_______________

身份证号码：____________

联系电话：___________

经甲、乙双方自愿商定：为明确本次购房甲、乙双方的权益，现经双方协商一致，签定本合同。

第一条：乙方付给甲方转让费：人民币_______元正(小写：￥_______元)。

第二条：转让费交付日期为___年___月___日。

第三条：本次房屋申购金为人民币叁万元正(小写：￥30000.00元)由乙方全额支付。甲方拿到转让费后将房屋申购金发票交由乙方保管，以后的房屋抽签及选房、购房由乙方自行负责(如有需要甲方参与配合办理相关手续，甲方应配合办理)。

第四条：今后乙方不论购买本次所申购房屋与否，均与甲方无关(所转让费不再退还);乙方购买的'房屋升值或贬值与甲方无关。

第五条：本合同一经签定，甲、乙双方不得反悔，否则视为合同违约，按本次合同发生转让费叁倍金额支付对方违约金。

本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，本合同经甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

购房合同 篇9

1、购房合同的各项内容要尽可能全面、详细、各项规定之间要避免相互冲突，尤其是不能与国家的政策法规相冲突;文字表述要清晰、准确;签订合同的买卖双方身份、责任要明确，如合同中的甲方(卖方)不能是代理商或律师楼，而应是项目立项批准文件的投资建设单位，也不能以上级主管单位或下属机构的名义签订合同，签字人应是法人代表本人，或公司章程上授权的主要负责人。

2、合同上的项目名称，一定要与项目位置联系在一起，以免日后有出入。标明项目位置时，一定要具体、明确，如××市××区××街××号××花园××号楼××层××房。房屋的户型、面积一定要标示清楚，建筑面积、使用面积及公用面积分摊原则等要明确说明，如以建筑面积计价还要标明使用率。

3、房屋的档次和装修标准一般采用附件形式附在购房合同之后，这一内容的表述一定要详细、具体。如技术的等级、材料的品牌、内部设施的种类、负荷标准、供应能力等一一予以说明。水、暖、电、通讯等设施要说明安装到什么程度。

4、其他如付款方式、产权保证等都应详细、具体的加以说明。同时合同中一定要确定物业管理单位的产生办法或具体的物业管理单位以及物业的收费标准，并对房屋整体结构、各部位配套设施及其部件的保修期给予明确规定。

5、违约责任的约定一定要对等，否则最终吃亏的是消费者。