最新外墙保温施工合同(锦集6篇)
甲方：
乙方：
依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程结构：框架结构空心砖砌筑;
2、工程名称：海上郡小区外保温工程;
3、工程地点：瓦房店长兴岛海上郡小区号楼;
玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;
5、质量标准：执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;
二、承包方式及人工费单价：
1、承包方式：包清工;
人身意外保险费)。
三、工程价款及付款方式：
1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，配合单价结算;
2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，根据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。
四、甲乙双方权利和义务：
一)甲方责任和义务
解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作，保证施工现场的进度、质量、安全生产、防火、材料管理等;
工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持，避免施工中出现技术问题，出现返工。
用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和使用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除)，根据进度计划，组织材料进场，保证施工现场正常施工。
4、按期拨付工程款(特殊情况除外)，保证施工现场正常施工。
5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。
二)乙方权利和义务
1、乙方根据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工;
防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等)，配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由乙方负全责。
3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定，遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。
防水、防盗保护工作，按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料浪费现象，尽心尽责。
配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必须经检查验收合格后，方可下道工序施工。
6、按时参加项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以处罚条例处罚。
7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1--10万元罚款。
8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，及时解决出现的问题。
9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外伤害保险费，在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责，甲方不承担任何责任;
乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。
五、违约责任
1、因甲方责任造成停工，工期延顺;
2、因乙方原...
查看详情>>与“最新外墙保温施工合同(锦集6篇)”相关的文章
外墙保温施工合同精选
大家都会仔细签订合同。如果买卖的当事者发生纠纷，可以用合同来保障自己的合法权益，一份符合标准的合同是怎么样的？好工具范文网编辑为了成为最好的自己不断努力整理出了今天的“外墙保温施工合同”，请继续浏览我们的网站以获取更多信息！
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国建设工程施工合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则给甲、乙双方友好协商达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：微山悦达广场商铺
2、工程内容：聚笨颗粒沙浆抹平和挂网格布
3、工期要求：开工时间 年 月 日竣工日期 年 月 日
4、工程量：大约7000平方米，以实际竣工验收为准。
5、质量标准：执行国家标准及甲方要求。
第二条：合同价款及技术要求
1、2cm颗粒抹平：11元/平方米。
2、2cm颗粒抹平挂钢丝网：17元/平方米。
3、2cm颗粒抹平挂网格布： 元/平方米。
4、技术要求：2 cm聚笨颗粒抹平及抹3-5mm抗裂沙浆挂网抹平。
第三条：安全事项
加强安全教育，提高安全意识。乙方应严格按照安全标准施工，乙方设备必须符合国家安全标准及规定，且性能良好。在施工期间发生事故及伤亡，由乙方完全负责，甲方不承担任何责任及连带责任。
第四条：工程价款支付
1、工程预付款：合同鉴定生效后，无预付款。
2、工程进度款：设备进场五天后，支付乙方 元生活费。
3、工程结算款：完成工程总量的60%，拨工程款30%，完工后付80%工程款，竣工后由甲方，工地监理、质检站、消防部门验收合格后付到工程总款的95%，扣留5%作为质保金，质保期为1年。
第五条：双方责任
1、甲方责任
①组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底。
②甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系，保证施工顺利进行。
2、乙方责任
①乙方必须按国家及地方有关规定和标准进行施工。
②乙方必须按甲方要求的工期按时完工，并保证质量及安全生产。
③乙方必须接受甲方的'监督、管理，严格按照甲方的指令和国家施工规范施工。
④工程乙方不准转地包他人。
第六条：违约责任
1、甲方如不能按期支付工程款，应承担工程由此延误的责任。
2、乙方不能按甲方要求的工期完成，扣除工程总价的5%违约金。
3、乙方施工质量达不到约定的质量标准，应按甲方要求及时修改，并包赔甲方的经济损失。
第七条：合同争议的解决
甲、乙双方因工程施工合同发生争议，应通过协商解决，如经协商后不能达成共识，可诉至当地市人民法院。
第八条：其他
1、合同的生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效。乙方完成合同规定的全部工程量、甲方付清全部工程款后，本合同终止。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各执两份。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
甲方;
乙方;
依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将 (工程名称...
查看详情>>与“外墙保温施工合同精选”相关的文章
