开工合同

【#实用文# #开工合同合集#】随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的电力施工合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

开工合同 篇1

甲方（委托方）：

代 理 人： 联系方式：

乙方（受托方）：

设 计 师： 职业资格证书：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。

第一条 设计项目概况

1、甲方委托设计项目地点：

区（县） 路 弄 楼 室，近 路口，小区名称 。

2、房屋建筑物类别：□ 别墅 □ 公寓 □ 花园洋房

□ 办公室 □ 商铺 □ 会所 □ 酒店。

3、房型： 。

4、建筑面积： 平方米，使用面积： 平方米。

5、预计装饰造价（人民币） 元。

第二条 设计程序及要求

1、室内装饰的设计程序：

（1）设计准备阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。

（2）方案设计阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供 个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。

（3）施工图绘制阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。

（4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，协助做好总体验收工作。

2、设计图纸资料基本要求：

（1）提供的设计图应符合 的规定，一式 份，并交甲方 份。

（2）设计图具体要求：

A、每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。

B、每页设计图须由甲方签字认可。

C、设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。

3、提供设计图文资料内容：

（1）图纸封面、封底、设计图纸、图列表；

（2）设计图纸目录和设计与施工说明；

（3）原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）；

（4）墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）；

（5）设计平面布置图；

（6）设计顶面布置图；

（7）设计地面布置图；

（8）强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图；

（9）开关控制线路示意图；

（10）冷、热水管排放走向示意图；

（11）厨、卫墙面设施布置图；

（12）主要部位立面、剖面、节点详图；

（13）局部透视图；

（14）主要装潢（饰）材料用材表；

（15）其它 。

第三条 设计费用

本项目设计费用：使用面积 平方米，单价 元，总计 元，人民币（大写） 元。

第四条 支付方式

1、乙方设计师上门勘测前 日内，甲方向乙方支付设计费总额的 %作为预付款，计人民币 元，乙方出具收款凭证。

2、甲方确认平面设计图纸 日后，甲方向乙方支付设计费用的总额 %，计人民币 元。

3、余款支付 。

第五条 双方权利和义务

1、甲方应根据设计需要，提供物业管理部门或者相关单位的联系人，该项目的`建筑、结构、设备、管道等竣工图，以及大楼装修规定。

2、甲方应填写完整的《设计任务书》。

3、甲方对已确认的设计图进行修改，重新设计的部分，费用由双方另行协商确定。

4、乙方设计时不得擅自改变建筑物的承重结构。

5、乙方应根据甲方所填写的《设计任务书》及装饰要求进行设计工作。

6、施工过程中，乙方指派设计师现场进行施工交底， 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。

7、乙方在中途需更换所指派的设计师，应事先征得甲方同意。

8、乙方必须将整套图纸交给甲方，并办理确认手续。

第六条 违约责任

1、甲方逾期支付设计费用的，每逾期一天，应按未支付部分设计费用的 %向乙方支付违约金。逾期超过 天的，乙方有权解除本合同。

2、乙方延期完成设计图的，每延期一天，应按设计费用总额的 %向甲方支付违约金。延期超过 天的，甲方有权解除本合同。

3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

4、双方订立设计合同后，任何一方不再履行本合同的，应赔偿守约方相应的损失。

第七条 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，也可向有关部门申请调解，也可选择以下第 种方式解决。

1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

2、依法向人民法院提起诉讼。

第八条 附则

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字或盖章之日起生效。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

4、本合同附件及补充协议：

甲方（委托方）： 乙方（受托方）：

身份证号码： 地 址：

委托代理人： 法定代表人：

住 所： 委托代表人：

签订日期： 年 月 日

开工合同 篇2

甲方：______

乙方：______

一、门窗的订做

二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚______㎜，推拉窗外框料厚______㎜，隔断料厚______㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。

三、付款方式：预付订金______元，开工预付总造价的`20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。

四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效

甲方（公章）：______

乙方（公章）：______

法定代表人（签字）：______

法定代表人（签字）：______

______年 ______月 ______日

______年 ______月______ 日

开工合同 篇3

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

一、甲方委托乙方承担家庭及公共空间室内设计，地址____________________，用途__________________，建筑面积___________________平方米。

二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为_________________，共计人民币___________________元。

三、设计项目任务范围

3.1设计流程

乙方应根据甲方要求与规定准备必需设计与图样，以利本工程进行。设计期间包含三个阶段，即方案设计、扩初设计、深化施工图设计。

1.方案设计

方案设计阶段，甲方应清楚说明本方案目的与目标、预算、及整个专案时间架构与完成日期。乙方和甲方经过多方面充分沟通，确定本案的各项功能及整体布局，设计风格，装修等级，概要制定后，乙方应准备初期计划，包括空间安排平面图及相关材料与色彩等，以说明此设计。

2.扩初设计

扩初设计阶段，在甲方确定本案的各项功能及整体布局、设计风格、装修等级后，乙方对本案进行全面细致规划和设计，包括所有楼层平面图，主要立面图，主要剖面图和技术规范大纲。这些平面图和规范提供拟建建筑物完整的空间描述，它们的尺寸和功能关系，外部和内部的主要饰面材料，结构体系，空调，电气及给排水力管道系统和项目的其他主要内容。并绘制模拟的主要空间效果图。

3.深化施工图设计

施工图阶段，甲方认可扩初设计发展阶段成果后，乙方应准备施工所需图样，如平面图、尺寸图、主要节点大样详细说明，符合现行施工图深度要求和现场施工要求、家具与设计图、天花布置图、软装饰材料表等图样。

3.2设计服务范围

1.室内装饰设计

2.室内固定家具设计

3.室内活动家具选型（提供相关图片）

4.室内灯具选型（提供相关图片）

3.3本方案设计中不包括：

1.消防设计。

2.弱电设计（家庭装修除外）。

3.变动建筑主体结构设计。如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原建筑设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行。

3.4乙方提供给甲方的设计图纸内容有：

1.图纸封面，封底，施工详图

2.设计图纸目录和设计与施工说明；

3.原始房型平面测量图（含所有墙体内部尺寸，门窗洞尺寸，房梁，上水，煤气，下水，地漏，坑管，空调洞，排风口，配电箱，弱电箱，多媒体标注）；

4.设计要求拆建平面图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）

5.设计平面布置图；

6.设计顶面布置图；

7.强、弱电及多媒体、智能化插座位置分布图；

8.开关控制线路示意图；

9.冷、热水管排放走向示意图；

10.卫生间墙面设施布置图

11.家具设计布置参考图；

12.局部效果图

13.主要装潢材料用品表。

14.正式施工蓝图2套，电子文档1套

四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表，并由双方签字确认。乙方应在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日共_______天内完成全套设计施工图纸。

五、设计变更

1.在本工程设计阶段，甲方可作合理的修改

2.全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。

六、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。

七、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。

八、设计费用付款方式（家庭装修另议）

1.合同签约时，甲方向乙方支付30％设计费

2.扩初设计完成后，甲方再向乙方支付35％设计费

3.全套图纸完成后，甲方再向乙方支付30％设计费

4.工程完工后，甲方向乙方支付剩余5％设计费

5.应甲方要求，需要乙方协同异地考察、选材、购料等差旅费用由甲方承担。

九、违约责任

1.甲方因无可归责于乙方的原因而中止本合同，应于14日前以书面形式通知乙方，并应支付所有已完工设计及合约总价余额10%违约金，但不得超过合约总价。在发出仪式通知后十五日内应将款额付清。

2.若甲方违约迟付乙方设计费达21日以上，乙方有权提出中止合同，并应在14日前以书面通知甲方。甲方应付乙方至合同中止时已完成的工作及相关费用。

3.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的`，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的10%的违约金。

4.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的10%的违约金。

5.乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计费，但须交给甲方平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。

十．本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以向人民法院提起诉讼。

十一．本合同一式两份，双方各执一份。本合同包括合同附件，补充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。

十二．双方约定以下补充条款：

甲方（盖章） 地址：

乙方（盖章） 地址：

电话： 电话：

______年_____月______日 ______年______月_____日

开工合同 篇4

甲方：_______

乙方：_______

因我校教室门窗、玻璃窗已破烂不堪。根据上级领导有关要求，经学校校务工作会议研究决定利用今年暑假期间进行维修。为确保下学期学校工作能得到正常开展，经甲乙双方共同协商一致，甲方将“教室门窗、玻璃更换”维修工程承包给乙方，具体要求如下：

1、此项工程所需经费共计人民币贰仟玖佰陆拾肆元（2964.00元）整。

2、承包方式：包工包料。

3、施工期限：在暑假期间必须完成。

4、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保质量，不得偷工减料，不得弄虚作假等行为。

5、付款方式：乙方施工竣工后，经甲方验收合格，方能全部付清上述维修经费。

6、安全方面：乙方在施工期间，各自注意人身安全，否则一旦发生安全事故，甲方不负任何责任。

7、本合同一式二份，双方各持一份，望共同遵守。

8、本合同自_______年7月15日起生效，直至20xx年8月15日止。

甲乙双方共同签字并盖（章）手印：

甲方：_______

乙方：_______

时间：_______

开工合同 篇5

甲方：_______

地址：_______

联系人：_______

联系电话：_______

乙方：_______公司

地址：_______

联系人：_______

联系电话：_______

丙方：_______

地址：_______

联系人：_______

联系电话：_______

传真：_______

开户银行：_______

帐号：_______

廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。

四、甲方的权利和义务

1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；

2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；

3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；

4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。

五、乙方的权利和义务

1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；

2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；

3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

六、丙方的权利和义务

1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；

2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；

3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；

4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容

迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

（详见设计文件）

八、工程费用及付款方式

1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

2、付款方式

（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；

（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

九、施工期限

1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；

2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；

（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

十、争议解决方式

协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼

解决。

十一、其他事项

1、其他未尽事宜，另行协商；

2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：

授权委托人：_______

时间：_______

乙方：_______公司（盖章）

负责人：_______

授权委托人：_______

时间：_______

开工合同 篇6

合同编号：

甲方（委托人）

乙方（受托人），现有房型 ，使用（建筑）面积 平方米，装修地点 。

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规规定的原则，经过甲乙双方友好协商，甲方委托本公司设计师进行设计，并达成如下此协议，以便共同遵守。

一、设计收费标准：

复式、别墅：使用面积100~200元/每平方米（豪宅面议）

三房二厅以内：使用面积60~120元/每平方米

二、服务流程：

1）甲方付设计定金20____元（其中别墅房4000元）。

2）工作内容：

1乙方上门（工程现场）实距勘测。

2方案设计（图纸内容：原始平面图、平面布置图、顶面布置图、概念草图）。

3）甲方签字确认初步方案后，付设计费总额的50%，计额元，进入深化设计。图纸内容：原始平面布置图、平面布置图、顶面布置图、强弱电布置图、立面施工图，送一张主要场景效果图（手绘、电脑均可，甲方如果需要增加效果图，另收1000元/张）。

图纸出齐后，付清设计费50%余额元。

三、规则：

1）设计合同经双方签字确认后，甲方必须按合同约定支付设计费，如甲方中途反悔，乙方不再退回乙方收取的设计费。

2）在未签定施工合同之前，如甲方若需带走设计图纸，甲方则按纯设计（原价）付清全额设计费。

3）本协议一式两份，双方各执一份，协议经双方签字后生效，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经过协商一致后，重新签定补充协议。

合同编号：090101004

本次设计项目完成后，并于我公司签定施工合同的客户，可享受下列优惠：

1、设计费8折优惠；

2、可免费享受2年保修及防水、防漏工程5年售后服务；

3、装修竣工后，可免费得到环保公司提供的“空气环保治理服务”，价值RMB1000元；

4、获赠由权威检测机构提供的'室内甲醛含量的检测，并提供具法律作用的（CMA）检测报告，价值RMB20____元；

5、获赠隐蔽工程光盘，价值RMB350元；

6、全包工程结算价满八万元以上（含八万元，税金除外），获赠建材抵用券1800元（所有主材必须按公司以下指定品牌，并全部由公司购买）；

7、全包工程结算价满十万元以上（含十万元，税金除外），可获赠由装饰装修行业协会推荐的高级垃圾处理器一台，价值RMB3000元。

公司指定品牌：地板：

墙地砖：

墙纸：

洁具：

厨房设备：

木门移门：

橱柜：

水管：

电线：

开关面板：

注：

1、活动优惠不能与亚黎装饰设计工程有限公司同期推出的其他优惠重复享受；

2、以上6、7项不能同时享受；

3、本次活动解释权归上海亚黎装饰设计工程有限公司

甲方：

电话：

地址：

乙方：

电话：

地址：

传真：

日期：____年_____月_______日

开工合同 篇7

甲方：______(以下简称甲方)

乙方： ______(以下简称乙方)

根据中华人民共和国合同法，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，签订如下协议：

一、 工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。

二、 工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。

三、 工程价款及支付方式：

工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。 付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的 70 % ，_____年春节前付至85%。_____年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。

四、施工工期：合同签订后 内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装， 天内，完成窗框加工时间为 天完成。 总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。

五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。

六、 技术参数：

1. 断桥铝窗，框料颜色为 色(以色卡颜色为准)，内侧 色，玻璃均为 玻璃。五金件为春光牌(含风撑)；

2. 凡玻璃面积大于1.5平方米或离地高度不足0.9米均采用安全玻璃(三层钢化)；玻璃品牌： 牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃；分子赛铝隔条；

3. 窗制作安装前 ：乙方对窗要进行强度计算，并应满足有关技术性能指标要求，窗制作过程中，甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检，如发现质量问题，责令乙方整改或终止合同；

4. 断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌；窗选用D63系列型材，型材厚度1.4mm。玻璃胶 品牌吗，组角胶 品牌。

5. 断桥铝于墙体采用副框连接规格为20x40x1.5mm，镀锌方管，副框。

6. 密封条 (国产优质品牌：____________ )

7. 窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)

8. 所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。

9. 所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。

七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的'安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。

八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期借贷利率支付乙方。

九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。

十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。

十一、债权不得转让。

十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。

甲方(公章)：______

乙方(公章)：______

法定代表人(签字)：______

法定代表人(签字)：______

______年 ______月______ 日

______年 ______月 ______日

开工合同 篇8

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式： 全包 。

2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。

三、工程工期

1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。

2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。

3、如遇下列情况，工期相应顺延。

(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。

四、图纸资料

1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

五、材料设备供应

材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)

六、工程质量

1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

3、工程质量：合格工程。

七、工程价款

本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。

八、工程费用标准及结算方式

1、工程采用《20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。

2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。

九、甲方应承担的主要工作及责任

1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。

2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

3、提供材料的堆放场地。

4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。

6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。

9、甲方驻工地代表：联系电话：

十、乙方承担的主要工作及责任

1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。

2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

3、严格按照设计标准施工。

4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。

5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求，质量合格。

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。

9、乙方驻工地代表：联系电话：

十一、安全施工

1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

十二、工程竣工验收

1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

十三、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。

4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订时间： 年 月 日