电气合同

【#实用文# #电气合同(精品6篇)#】随着普法观念的日益强化和从事经济很活动的需要，合同的重要性已经无可取代。合作协议怎么写才规范？栏目小编为你整理了“电气合同”的相关资料供您参考，期待这些工具能够帮助你更好的管理你的工作和生活！

电气合同 篇1

甲方，

地址，

联系人，

联系方式，

乙方，

地址，

联 系 人，

联系方式，

甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就乙方提供电气线路安全检查、维护等服务事宜，达成一致意见，并签订本协议，以兹共同遵守。

一、 服务内容

乙方应按照协议中的内容和要求按期进行电气安全巡检和维护保养，并作相应巡检、维保记录，包括影城所有电气线路配电柜、配电箱、照明开关箱、插座、照明线路、室内亮化灯带等、以及日常线路故障报修的检修维护。巡检保养频次为每月初进行一次电气线路安全巡检、维护，每季度末进行一次线路主回路及二次回路接线端子紧固、绝缘检查，并空开、导线除尘清洁。

二、 服务期限

2.1 本协议约定服务期限为壹年，自______年 月 日至______年 月 日。待协议期满，在同等商务条件下，乙方拥有优先续签权。

2.2 乙方上门服务时间为每月初第一周工作日内，和每季度末次月第一周工作日内，具体服务时间以甲、乙双方书面沟通确认为准。

三、 维保费用及支付方式

3.1 本协议所约定的电气线路安全检查维护费用(不含设备更换费用，含税金)为每季度人民币(大写) 元整，(小写)￥ 元。即年度服务费用为人民币(大写)元整，(小写)￥ 元。

3.2甲方承诺在每季度乙方按合同要求完成影城电气线路安全检查维护保养工作，且有甲方签字的维保确认记录、并且收到乙方开具的相应季度维保普通发票后七个工作日内以现金方式向乙方支付本季度服务款项(大写)元整，(小写)￥ 元。若甲方未收到乙方开具的相应金额普通发票可延迟支付款项且不承担违约责任。

3.3 乙方银行账户信息，

账户名称， ;

开户银行， ;

银行账号， 。

四、 服务响应时间

除了正常的维保工作之外，如电气线路或配电柜、配电箱线路发生断电或短路性故障，甲方应及时通知乙方，乙方在接报后4小时内派电气维修技术人员到现场检修，甲方应有专人配合。如是配电柜总开关故障应在1个工作日(含连续1个晚上)更换维修完成，如是配电箱开关回路中的单条线路故障应在半个工作日内给予排除或更换。

五、 维保内容及维保记录表

维保内容及维保记录见 附件一，【电气线路安全检查维保内容 】、附件二，【电气线路安全检查维保记录】

六、甲方责任及义务

6.1、 甲方应按本协议约定的金额和支付方式向乙方支付费用。

6.2、 甲方应对乙方工作进行监督检查，但并不因此而解除乙方按协议规定应负的责任。

6.3、 电气线路零部件更换费用经甲方确认后由甲方承担。

6.4、 甲方应负责电气线路的日常运行管理和巡检。

七、乙方责任及义务

7.1乙方应每月初和每季度末(次月初)派专业电工对甲方影城内的电气线路进行一次电气安全巡查、和维护保养作业，并做巡检及维保记录，巡检中如有发现安全隐患应及时向甲方提出维保意见、经甲方确认后进行检修、检修产生的材料和配件费用由甲方承担。

7.1对于存在安全隐患需要进行改造的电气线路，乙方应及时向甲方提出改造意见，经甲方确认后进行改造。但如因乙方未及时向甲方提出存在的安全隐患需要检修而造成电气系统故障的、以及由于乙方所维保电气线路(设备)未符合国家电气设备运行安全规范而导致线路故障发生的、则相关维修费用全部由乙方承担。

7.2 乙方应合理安排工作，不影响甲方正常的营运和工作秩序。

7.3 电气线路配件、线缆、导线等更换费用经甲方确认后由甲方承担。

7.4乙方在除了每月、每季度正常的维保工作之外，影城如发生电气线路故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内应派电工人员到达现场进行检修，甲方应有专人配合。

7.5 乙方在甲方提出需要维修或者安装(更换)插座以及照明线路的，乙方应配合甲方的要求在3个工作日内派电工给予维修或安装。

7.6乙方在甲方提出需要维修或更换灯带(LED或灯管)线路的，乙方应配合甲方的要求在约定的时间内派电工给予维修或更换、保证影城亮化装饰效果满足要求。

7.8 乙方承诺严格按照电工作业规范并在回路断电状态下进行维护和保养工作。并在登高作业中应自备及使用安全带等装备、保证作业安全。

7.9乙方应固定1至2名熟悉甲方电气线路、且持有有效电工操作证的电工技术人员，并乙方已为其购买工伤保险，并承诺对维护作业过程中可能造成的人员自身或甲方及任意第三人人身财产损失负全部责任。

7.10 乙方应建立完善的检查和维保记录，月检、季检维保记录应于维保完毕后5日内报甲方存档。

7.11 乙方每月和每季度巡检维保作业后需按【附件二】记录表如实填写工作内容并交甲方存档。

八、 违约责任

8.1 如甲方未按合同约定支付维修保养费用，每逾一日，应向乙方支付当期应付款总额千分之一的违约金，但不得超过应付款总额的______%。

8.2 乙方在接到甲方通知后未在___个小时内到现场抢修的，每次支付违约金____ 元，并承担因此而造成的一切损失。如在______个月内出现_____次以上工作人员______小时内未到故障现场，甲方有权终止合同，并视为乙方违约。

8.3 乙方未按合同约定履行维修保养职责，因此而造成电气线路设备损失的，应承担损失赔偿责任，并向甲方支付本合同总金额5%的违约金

九、其他条款

6.1 本协议【附件一】及【附件二】为本协议不可分割的组成部分。

6.2 本协议及附件一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

6.3 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。若协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.4 本协议自双方签字盖章后生效。

(本页为签字页)

甲方，___________有限公司(签章)

签约代表，

签约日期，

乙方，辽宁金麒麟建设工程股份有限公司(签章)

签约代表，

签约日期，

电气合同 篇2

经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议：

一、合同双方：

甲方：

乙方：

二、承包内容：

电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、合同双方的权力和义务：

1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。

11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

四、承包款结算方法：

乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气合同 篇3

北京现代通辽万鑫店汽车代保管协议

甲方：通辽万鑫汽车销售服务有限公司 乙方：

为了共同开发 通辽 地区的汽车销售市场，本着互惠互利的原则，甲、乙双方达成如下合作销售北京现代汽车协议：

一、根据乙方需求，甲方为乙方提供肆台商品展示车，乙方代甲方在该地区销售。甲方派人对周转车辆进行管理。

二、乙方应于合同签定之日起，向甲方交纳展示保证金 0000元（万元整）。合同履行结束且货款结清后，保证金归还乙方。乙方只限于在北京现代通辽万鑫4S店提车，如发现在本店以外提车扣除全部保证金

三、车辆名称、品牌、规格、型号、数量、单价等以每次交接车辆时所填写的信息为准。

四、甲方给乙方每台车让利按双方议定价格执行，如有变动甲方需随时通知乙方。

五、乙方须提前向甲方上报需求计划，以便甲方为其组织货源。

六、商品展示车的送达，由乙方到甲方处自提，费用由乙方承担。

七、乙方在验收车辆时，如发现问题，须在提车信息上注明。乙方验收完毕，直至车辆销售前，出现车辆毁损或丢失情况，所产生的后果由乙方承担全部责任。

八、甲方为乙方提供的商品展示车在实现销售以前，所有权归甲

方所有，甲方有权对车辆实行监控。

九、乙方不得擅自使用，改装甲方为其提供的商品车；不得赊销甲方为其提供的商品车；更不得以甲方为其提供的商品车作为抵押或顶帐、抹帐，否则，由此产生的经济后果和法律后果一律由乙方负责。

十、在乙方未售出的商品车，如甲方需要该车，甲方有权调回，以满足市场，随后，甲方再为乙方补充资源。

十一、乙方不能收取甲方车辆的停车保管费和其他费用，应精心保管好车辆及其相关资料，直至实现销售。

十二、乙方必须按要求建立用户档案，并及时对其进行回访。

十三、车辆售出时，乙方应以现金、汇票、电汇形式将车款付给甲方，甲方待乙方款到帐后可将合格证及该车所有权转交给乙方。

十四、乙方只限于在北京现代通辽万鑫4S店提车，如发现在本店以外提车扣除全部保证金

十五、甲乙双方应认真履行此协议，如有一方违约，另一方有权终止本协议。

十六、本协议有效期： 止。

十七、本协议未尽事宜，双方协商解决，协商不成，在甲方所在地法院解决。

十八、本协议共两份。自双方负责人签字，盖章之日起生效。附：车辆寄售协议。

甲方： 乙方：（盖章）（盖章）

年 月 日 年 月 日

电气合同 篇4

按照《中华人民共和国建设道路施工合同管理方法》的原则，结合本工程的施工实际情况，经双方协商后签订本合同。

一、甲方的职责与责任和付款方式：

(1)机械进场后要向乙方付款：

(2)在施工过程中付款：

(3)施工完成后一次付清：

(4)甲方负责技术上的问题：定点、放线、标高和一切的技术上的问题，如出现技术的问题由甲方负责。

二、乙方：

(1)清废料;

(2)起方砖、铺路岩石、清表皮;

(3)上二灰要达到甲方的要求，厚度、压实度要达标;

(4)保证机械按时进场;

(5)摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;

(6)摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;

(7)乙方负责一切的机械、燃油、人工。

(8)以上所有的工程费用共计165元/平米。

三、本协议双方签字之日起生效，至该项目完成后、帐目清终止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、本工程不含各种税票。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电气合同 篇5

电气合同是电气工程领域中的一个重要文件，用于规定电气工程项目的实施细节和责任分工，确保项目按照双方的要求和期望顺利完成。本文将详细介绍电气合同的内容和重要性。

一、电气合同的定义和目的

电气合同是指建立在电气工程项目基础上，由业主和承包商之间签订的一份文件，用于约定项目的各项具体要求和工作细节。电气合同具有法律约束力，双方应当按照合同的规定履行各自的责任。

电气合同的目的在于确保项目按照业主的要求进行设计、安装和调试，并保证工程质量符合相关规定和标准。合同中明确约定了双方的权利和责任，为项目的顺利实施提供了保障。

二、电气合同的主要内容

1. 项目概述和目标

电气合同中首先要明确项目的概述和目标，包括项目的性质、规模和目的。这部分内容通常由业主提供，承包商需要在此基础上进行合理的设计和施工方案。

2. 工程范围和分工

电气合同中要详细列出项目的工程范围和各种工作内容，并对工程的分工进行明确。这样可以确保每个环节都有专业人员负责，避免工程进展受阻。

3. 技术要求和规范

电气工程有一系列的国家和行业规范，电气合同中必须清楚明确地列出涉及的各项技术要求和规范，并要求承包商按照标准进行设计和施工。

4. 质量控制措施

电气合同中应当明确质量控制的要求和措施，包括材料采购、施工过程监督和质量检测等。这样可以确保工程质量符合相关标准和要求。

5. 进度计划和交付时间

电气工程通常有明确的交付时间要求，电气合同中要明确项目的进度计划和各项工作的完成时间点。这样可以避免项目延期或者出现其他时间上的冲突。

6. 付款方式和条款

电气合同中要明确承包商的付款方式和条款，包括首款、进度款和尾款等。这样可以确保双方在工程进展过程中的资金流动顺利，避免付款纠纷。

7. 保修期和售后服务

电气合同中应当明确电气设备的保修期和售后服务事项，以确保设备在保修期内正常运行并提供必要的维护和服务。

8. 违约责任和纠纷解决

电气合同中要明确双方的违约责任和纠纷解决方式。这样可以在发生纠纷时，便于正常和平的解决争议，避免造成不必要的损失。

三、电气合同的重要性

电气合同在电气工程项目中具有重要的作用和意义。电气合同明确了双方的权利和责任，避免了项目实施过程中的争议和纠纷。电气合同规范了项目的施工流程和质量要求，确保项目按要求顺利进行。电气合同约束了承包商的行为，提高了工程质量和效率。

电气合同是电气工程项目中一份重要且必不可少的文件。通过明确双方的权利和责任，规范工程实施流程，确保工程质量和进度，电气合同为项目的顺利进行提供了坚实的保障。在电气工程中，签订电气合同是一项必要而重要的步骤，为项目的成功完成起到了关键的作用。

电气合同 篇6

甲方:

乙方:

甲方委托乙方安装施工:2_________630kVA欧变高压配电安装工程，根据_____、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

一、工程项目:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

4、工程所用的主材及厂家:

1)安装一台YBM1-2_________630/10kVA欧式箱变----------------广东_________变压器有限公司。

2)安装一台FZW28分界真空负荷开关-------------珠海_________有限公司

3)敷设高压电缆YJV22-3_________150mm2--------------------------广州市_________实业有限公司。

4)安装欧变基础一个。

二、原始资料:

三、施工图纸:

乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

四、合同价款:

甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥:_________0元(人民币大写:_________元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

五、付款方式:

第一期:甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥:_________00元(人民币大写:_________元整)。

第二期:设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥:_________元(人民币大写:_________元整)。

第三期:通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥:_________元(人民币大写:_________元整)

备注:乙方收取甲方工程款由指定人员_________收取(银行帐户名:_________)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_________(电话:_________)电话确认。

六、市政报建

1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

2、本工程所报建的费用由乙方承担。

七、施工地代表人:

甲方:联系电话:

乙方:联系电话:

八、施工工期:

1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

4、工期:施工工程工期为

5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的承装(修)电力设施许可证(施工单位及客户盖章确认)。

(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

九、工程质量:

乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

十、工程变更:

任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

十一、成品保管:

1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

十二、工程竣工:

1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

十三、工程施工完毕后:

1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

十四、工程保修:

工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

十五、违约及违约处理:

1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

十六、责任:

1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

十七、合同补充:

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

十八、争议管辖:

凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_________人民法院提起起诉。

十九、合同份数:

本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

二十、合同的生效与终止:

自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日