测绘合同

【#实用文# #2024测绘合同(精华9篇)#】你是否觉得合同很难写呢？当人们的生活质量不断变高，合同的签订在很大程度上保护了双方当事人的利益，您要的信息已经整理好了：“测绘合同”，期待我们的建议能够帮助您更好地管理流程和资源！

测绘合同 篇1

测绘技术合同的重要性与应注意事项

对于测绘技术合同，虽然在日常生活中不太为人熟知，但它在土地开发、地理信息管理、建筑工程等领域起着至关重要的作用。本文将重点探讨测绘技术合同的概念、内容和注意事项，以增加读者对该合同的理解。

一、测绘技术合同的概念与内容

1.1 概念

测绘技术合同是指为了完成一个测绘项目，测绘公司与委托方之间所签订的一种合同。它规定了双方的权利和义务，并明确了项目的范围、时间、成果的形式和标准等。

1.2 内容

测绘技术合同通常包含以下内容：

1.2.1 项目的基本信息

该部分会明确项目名称、位置、规模等基本信息，以确保双方对项目的一致理解。

1.2.2 项目的工作内容和要求

合同应具体描述项目的工作内容，要求测绘公司完成的任务以及双方的配合和协作方式等。

1.2.3 项目的成果形式和标准

合同应明确规定测绘成果的形式，如成果图、报告等，并列出成果的标准和质量要求，以确保双方对成果的预期一致。

1.2.4 项目的时间进度和费用

合同应规定项目开始和结束的时间，以及分阶段的工作进度，同时还应规定费用和支付方式等具体细节。

1.2.5 保密条款和责任约定

合同中常包含保密和保护项目信息的条款，同时还约定了各方的责任和违约责任等。

以上仅为测绘技术合同的一般内容，具体内容会根据双方的具体情况有所不同。

二、测绘技术合同的注意事项

2.1 需要严格定义项目范围

由于测绘项目范围广泛，合同中必须详细定义项目的范围，避免产生模糊和歧义的情况。只有明确定义了项目的范围，才能保证合同的执行。

2.2 需要明确项目成果的标准和质量要求

测绘项目的成果质量直接影响到项目的实际应用，因此合同中应明确规定项目成果的标准和质量要求。只有定义了明确的标准，才能让双方对成果的期望保持一致。

2.3 需要明确项目的工作进度和支付方式

合同中应明确规定项目的工作进度和支付方式。明确的工作进度可以帮助项目有序进行，而明确的支付方式可以避免在项目进展过程中的纠纷。

2.4 需要考虑知识产权和机密保护

在测绘项目中，测绘公司可能会接触到大量的地理信息和设计方案等知识产权，因此，合同中应详细规定知识产权的问题并明确保密的责任。

：

测绘技术合同对于测绘项目的顺利进行起着至关重要的作用。通过合同来明确双方的权利和义务，并规定项目的范围、时间、成果的形式和标准等，可以减少合同纠纷的发生，提高项目的顺利度。因此，在签订测绘技术合同时，双方应认真考虑合同的内容，并注意上述提到的注意事项。只有在合同中明确规定和保护双方权益，才能实现良好的合作关系。

测绘合同 篇2

委托人(以下简称甲方)： 地址： 代表人： 联系电话:

受托人(以下简称乙方)： 地址： 代表人： 联系电话:

甲方委托乙方按照《房产测量规范》GB/T17986-20xx、《武汉市房产测绘实施细则》规定进行房屋测绘工作。根据《中华人民共和国合同法》《房产测绘管理办法》等法律法规规定，经甲乙双方充分协商，达成如下一致内容，共同遵照执行。

第一条 房屋测绘的范围和内容

受托测绘房屋位于 区 ，项目名称 ，楼栋号为 ，规划建筑面积 平方米，用地面积 平方米。

甲方委托乙方对上述房屋进行下列第 项测绘工作。

1、房产平面图测绘。

2、房产面积预测算。

3、房产面积实测算。

第二条 计价方式及合同价款

(一)本次房产面积预测算费以测算面积为准按 元每平方米计取，房产面积实测算费以实地测算面积为准按 元每平方米计取。

(二)本次房产平面图测绘费按下列第 种方式计取：

1、以用地面积为准按 元每平方米计取;

2、以幅(5050cm)为单位按 元每幅计取。

(三)本次测绘工作合同价款预估总金额为人民币 元，大写：人民币 元。结算价款以经甲方验收确认的测绘成果面积或幅数为准。

第三条 付款方式

本合同采用下列第 种付款方式：

1、本合同签订后 日内，甲方向乙方支付预测绘预付款 元;乙方完成预测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后 日内，甲方支付剩余预测绘所需款项，乙方将相应的测绘成果交付甲方。甲方自通知乙方进行实测绘工作 日内，向乙方支付实测绘预付款 元;乙方完成实测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后 日内，甲方支付实测绘所需剩余款项，乙方将相应的测绘成果交付甲方。

2、本合同签订后 日内，甲方向乙方支付预付款 元;乙方完成测绘工作，测绘成果经甲方验收确认后 日内，甲方支付剩余款项，乙方将相应的测绘成果交付甲方。

3、 第四条 测绘工期约定

本合同预测绘工期为 天，实测绘工期为 天。乙方应在上述工期内将测绘成果提交甲方验收确认。测绘工期自 起开始计算。

若因甲方原因(如配合乙方的工作人员不能按时到位、未按时提供所需图纸资料和相关文件或在乙方实施测绘工作后，改动图纸资料等)或不可抗力或其他非乙方原因造成无法按约定时间提交测绘成果的，提交时间顺延。

第五条 双方权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方应在测绘工期开始计算前，向乙方提交以下资料(在□内打V选择)： 预测时提供 实测时提供 (1) 房屋全套规划设计图纸、电子图; (2) 销售(分割)方案及公用部位说明; (3) 有关部门批准的房屋坐落及房间号码编排表;(4) 建设工程规划许可证及附图(复印件); (5) 土地使用权证及附图(复印件); (6) 房屋竣工验收资料; (7) 人防部门批准或备案的人防建设方案; (8) (9)

2、甲方须按合同约定向乙方支付合同款项。

3、向乙方提供房屋测绘期间必需的场地和人员配合，并负责房屋的指界。

4、甲方须按合同约定时间验收确认乙方提供的测绘成果。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方须严格依据《房产测量规范》、《武汉市房产测绘实施细则》等规定，公正、准确地测算，向甲方交付下表所列房屋测绘成果。乙方向甲方交付预测绘成果 套，实测绘成果 套。甲方如需增加测绘成果套数，需另行支付预测绘每套资料费 元，实测绘每套 元。

2、乙方负责对房屋测绘成果进行解释。

3、乙方应协助甲方办理房屋测绘成果备案手续。

第六条 违约责任

任何一方未履行或未完全履行本合同规定的义务即视为违约，应向守约方承担违约责任。

甲方责任：

(1)如果乙方测算成果未经验收，甲方未经乙方同意提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;

(2)乙方测绘工作完成后将成果提交甲方申请验收确认，甲方应在 个工作日内组织有关人员按照本合同约定的测绘标准进行验收，并应在 工作日日内出具正式验收意见。若甲方在 个工作日内没有出具正式验收意见，且未书面通知乙方合理原因时，视为验收合格。

(3)甲方未按合同约定按时支付合同款，应按日向乙方支付应付金额 %的违约金，违约金总额不超过合同总额的100%。

(4)甲方保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，否则承担由此引起的全部责任。

(5)本次测绘工作完成后，若设计或销售方案发生变化，甲方应及时通知乙方重新进行测绘，费用另行结算;未及时通知作变更测绘的，甲方承担由此产生的一切经济和法律责任。

(6)甲方无正当理由解除合同的，须承担合同金额 %的违约赔偿责任。

(7) 乙方责任：

(1)未经甲方同意，乙方不得将测绘成果资料公开或作其他用途，否则由此引发的质量或其他问题，由乙方承担责任。

(2)由于乙方原因造成工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿返工。因测绘成果不合格使甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过合同总金额的100%。

(3)除本合同另有约定外，由于乙方原因导致未按本合同规定的日期提交测绘成果，乙方按日向甲方支付合同金额 %的违约金，违约金总额不超过合同总金额的100%。

(4)乙方无正当理由解除合同的，除应退回甲方已交付的测绘费外，还须承担合同金额 %的违约赔偿责任。

(5)乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付合同金额 %的违约金。

(6) 因不可抗力导致合同不能履行或者不能完全履行时，遇有上述不可抗力事故(事件)的一方，应立即采取措施，减少损失，并应 个工作日内将事故(事件)情况及有效的证明文件以书面形式通知对方。双方根据事故(事件)对履行合同的影响程度，协商合同后续履行事宜。

第七条 本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的 按下列第 种方式解决

(1)提交武汉仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院起诉。

第八条 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

第九条 本合同自双方签订之日起生效。本合同壹式 份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效力。乙方应持本合同向武汉市住房保障和房屋管理局申请备案。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

测绘合同 篇3

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方进行 ，为明确双方责任和义务，在不违反国家法律法规的前提下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 测区范围：

测区地点位于 ，具体测量范围为甲方指界的范围，面积以实际测量为准。

第二条 工作范围内容

对____项目进行1：500地形测量，确定测区地形、地貌、坡度等。

第三条 测绘技术标准

1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图图式》;

2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图数字化规范》;

3、GB 14912-94《大比尺地形图机助制图规范》;

4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图要素分类与代码》;

5、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》;

6、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》;

7、GB/T 18316-20__《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》;

第四条 测绘费用

甲乙双方协商，测绘费用按￥： 元(大写： )计收;合同签订后支付50%项目款，合计￥： 元(大写： 元整)，提交成果后5个工作日内付清尾款。甲方支付款项前，乙方应当向甲方开具合法有效的增值税发票，乙方不开具或者开具的发票不合格的，甲方有权暂不支付款项，且不视为甲方违约。

第五条 甲方的权利义务的约定

1、自合同签订之日起1日内向乙方提交有关必要的资料

①甲方为乙方工作人员现场指界;

②其他必要资料。

2、按照约定支付测绘费用，以保证定界测量工作的顺利进行。

第六条 乙方的权利义务的约定

1、自收到甲方的有关材料之日起，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求开展工作;

2、自收到甲方通知进场之日开始组织测绘队伍进场作业;

3、乙方应当根据相关规范和合同要求确保测绘项目顺利完成;

4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

5、未经甲方许可，不得将该测绘成果给他人使用，违者必究。

第七条 测绘项目完成工期及验收

1、本合同约定工期为 天，若因天气等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它条款约定的工期可以延期的，工程作业期限顺延。

2、乙方应当在约定的期限内完成测算工作并提交测绘成果文件，每逾期交付测算成果文件1日，按照合同总额的千分之三向甲方支付违约金;逾期提交超过15日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已付的测算费用、并按测算费用的20%支付违约金。

3、乙方应当于工程完工之日起2日内通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起3日内，组织有关人员，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测算工作完成验收。经验收合格的，应当出具验收合格确认书;验收不合格的，就不合格部分乙方应当免费重新进行测算，直至符合标准。

第八条 由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条 提交资料

1、____项目1：500地形测量报告(含图纸);

2、乙方应当对其交付的测算成果文件的真实性准确性负责，因乙方原因导致测算错误给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

第十条 争议的解决方式

因本合同履行发生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的，双方同意提交由甲方所在地的人民法院诉讼，因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费)由败诉一方承担。

第十一条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第十二条 附则

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。由双方签字并加盖公章后即生效。全部成果交接完毕和费用结算完毕后，本合同终止。

甲方名称(盖章)：

乙方名称(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

开户名称：

开户名称：

测绘合同 篇4

项目名称：

委 托 方：（甲方）

受 托 方：（乙方）

签订地点：

签订日期：

有效期限：

技术服务合同书 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座9层。 至本合同所有条款履行完毕日止

技术服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

因甲方委托乙方就项目进行 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，根据《中华人民共合国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：

2．技术服务的内容：

3．技术服务的方式：

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：

2．技术服务期限：

3．技术服务进度：

4．技术服务质量标准：

5．技术服务质量保证期限要求：

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1） ；

（2） ；

2．提供工作条件：

（1） ；

（2） ；

3．其他：

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为：；

支付乙方。 具体支付方式和时间如下：

（1） ；

（2） ；

（3） ；

（4） ；

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地 址：

帐 号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

: 。

2．保密期限： 。

3．泄密责任： 。

乙方：

: 不得将任何信息提供给第三方。

2．保密期限： 永久。

3．泄密责任： 赔偿因此而给甲方造成的全部损失。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式：

2．技术服务工作成果的验收标准：

3．技术服务工作成果的验收方法：

4．验收的时间和地点：

第八条 双方确定：

方所有。

方所有。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 2．

第十条 甲方批准的监测方案作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人

／委托代：（签名） 法定代表人／委托代理人：（签名）

年 月日 年 月 日

法定代表人／委托代理人：（签名）

年 月 日

测绘合同 篇5

房产项目测绘合同是房地产开发过程中不可或缺的一环。它承载着双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。本文旨在详细说明房产项目测绘合同的意义、内容、注意事项以及案例分析等方面，为读者提供全面的了解。

一、房产项目测绘合同的意义

房产项目测绘合同是开发商与测绘公司之间签订的一项合同，用于规范双方在房地产项目测绘过程中的权益和义务。该合同的主要意义在于：

1. 确定双方责任与义务：房产项目的测绘是一项专业性很强的工作，要求测绘公司能够按照规范和要求进行测量工作。合同明确了双方的责任和义务，保证了项目的质量和进度。

2. 保护开发商的合法权益：测绘合同中通常包含涉及项目土地、建筑面积、规划设计等各个方面的内容，确保了开发商在土地使用权、批准手续、建筑面积等方面的合法权益。

3. 确保项目符合规定标准：测绘合同中明确了测绘工作的标准和要求，包括测绘数据的准确性、项目规划的合理性等。通过合同的约定，确保项目符合相关法规和标准。

二、房产项目测绘合同的内容

房产项目测绘合同是一份复杂而全面的合同，其中包含了以下重要内容：

1. 合同主体：明确双方签约主体，包括开发商和测绘公司的名称、地址、法定代表人等。

2. 项目基本信息：包括项目名称、位置、用途、总建筑面积、土地使用权等基本信息，确保合同的准确性和完整性。

3. 测绘工作范围：明确测绘公司需要完成的具体工作内容，包括土地测量、建筑面积计算、规划设计等。

4. 测绘数据要求：详细说明测绘数据的准确性、精度要求，确保数据符合相关法规和标准。

5. 合同期限和工作进度：确定合同的签署日期、起止日期，以及工作的进度安排，确保项目能够按时完成。

6. 费用及支付方式：明确测绘公司的收费标准和支付方式，合理分配双方的经济利益。

7. 合同变更和解除：规定合同变更和解除的条件和程序，为双方提供法律保障。

三、房产项目测绘合同的注意事项

在签订房产项目测绘合同之前，双方应注意以下事项：

1. 合同内容的明确性：合同中的内容应明确、具体，不存在模糊不清的情况，以避免后续的纠纷。

2. 法律规定的合规性：合同应符合相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。

3. 合同的保密性：双方应对合同内容保密，避免泄露给无关人员，保护项目的商业机密和商誉。

4. 合同的签署和备案：合同应由双方在法定的时间和地点进行签署，并及时办理备案手续。

四、房产项目测绘合同的案例分析

下面是一个实际案例，以帮助读者更好地理解房产项目测绘合同。

某开发商计划在某地新建一座住宅楼项目，他们与一家测绘公司签订了测绘合同。根据合同，测绘公司需要完成以下工作：测量土地面积、测量建筑面积、绘制规划设计图等。合同规定了测绘数据的准确性和精度要求，要求测绘公司按照相关标准进行测绘。同时，合同还规定了工作的起止日期和分阶段的工作进度。

在合同履行过程中，测绘公司按照合同要求完成了土地面积和建筑面积的测量，并及时提交了测量报告。在绘制规划设计图的过程中，测绘公司发现开发商提供的土地权属证书存在问题，无法进行正常的测绘工作。测绘公司与开发商进行了协商，要求其提供相关的合法证明文件。经过努力，开发商最终提供了符合要求的土地权属证书，并将其提交给测绘公司。最终，测绘公司顺利完成了规划设计图的绘制工作，按时提交了相应的成果。

通过这个案例，我们可以看到，房产项目测绘合同在项目开发过程中起到了重要的作用。它确保了项目数据的准确性和合法性，规范了双方的责任和义务，保护了双方的合法权益。

房产项目测绘合同在房地产开发中扮演着重要的角色。它规范了双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。面对日益复杂的房地产市场，开发商和测绘公司应当充分认识到合同的重要性，并严格按照合同约定履行各自的责任和义务，共同推动房地产行业的可持续发展。

测绘合同 篇6

合同编号，

签订时间，签订地点，

出租人，________测量系统设备有限公司________分公司承租人， ________分部

根据中华人民共和国民法典及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 租赁物的品名、规格、数量、质量。

1、品名， ________全站仪

2、规格数量， 壹套

3、质量状况， 良好

第二条 租赁物的用途及使用方法，

第三条 租赁期限，自________年________月________日至________年________月________日。

第四条 租金、租金支付方式和期限租金收取的标准，________月租金支付方式和期限，

第五条 租赁物交付的时间、地点及验收方法，

第六条 租赁物保管与维修

一、承租人对租用物要妥善保管，租赁物退还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物破坏的，由承租人负责偿付维修费用，造成丢失的，由承租人向出租人偿付赔偿金，具体标准按附件一价格。

二、租赁期间，因承租人原因造成租赁物的维修及费用由 承租人 承担，因仪器本身性能或非承租人原因造成租赁物的维修费用由 出租人承担，维修期间，出租人有义务提供同等精度的仪器供承租人使用。

第七条 出租人变更

一、在租赁期间，出租人如将租赁物所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物新的所有权人即成本为合同的当然出租人。

二、在租赁期间，承租人对全部租赁物没有所有权，不得将租赁物转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

第八条 租赁期满租赁物的返还时间为， 。

第九条 本合同的解除条件， 。

第十条 违约责任

一、出租人违约责任，

1、未按时间提供租赁物，应向承租人偿付违约期租金的违约金。

2、未按质量提供租赁物，应向承租人偿付违约期租金的违约金。

3、承租人如有转让、转租或将租赁物变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，期限如数收回租赁物外，承租人还应向出租人偿付违约期租金 3%的违约金。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;

也可由当地工商行政管理部门调解;

协商或调解不成的，依法向承租方所在地人民法院起诉。

第十二条 本合同自 双方签字 起生效。

第十三条 其它约定事项， 。

第十四条 本合同一式 贰 份，合同双方各执 壹 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

出租人， 承租人，

电话， 电话，

________年________月________日 ________年________月________日

测绘合同 篇7

甲方：

乙方：

我们计划为全球投资者和项目方搭建一个信息交流平台，并利用各方资源向客户提供付费服务。在友好协商的基础上，双方本着互惠互利的原则达成以下约定：

一、双方的责任与义务

1、甲方的责任与义务

a、甲方提供的项目必须为真实可靠，并已得到政府立项。

b、若甲方与投资方已达成协议，在接受乙方的服务期间，须及时告知乙方。否则，因此造成的后果将由甲方承担责任。

c、乙方应将在接受服务之前将款项全部付清。

2、乙方的责任与义务

a、乙方应严格按照服务条款进行服务(具体服务内容见附件1)。

b、原则上，乙方在接到甲方的款项开始服务。

二、免责条款

a、不可抗拒因素造成本合同不能正常履行时，双方不承担责任。

b、非双方任何一方原因造成本合同不能正常履行时，双方不承担责任。

三、本合同一式两份，双方各持一份。

四、本合同未完善之处，双方本着互敬互让原则，协商解决。

五、双方有任何异议，可到所在国所在地仲裁委员会，提出仲裁申请。

甲方：                                       乙方：

盖单：                                       盖单：

代表签字：                                代表签字：

地址：                                      地址：

电话：                                     电话：

开户行：                                  开户行：

账号：                                      账号：

测绘合同 篇8

甲方:

乙方:有限公司

甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方向甲方提供搜索引擎信息服务达成协议，并签订如下合同。

具体服务安排如下:

关键词发布期间服务类别服务内容目录位置/服务定价合同总价:￥元;大写:付款日期:

备注:

1.甲方根据本合同的约定自愿选择中国搜索联盟搜索引擎信息服务。

甲方支付乙方合同金额后，甲方信息将按照合同约定发布在中国搜索联盟合作伙伴(包括但不限于中国搜索___和__)的搜索引擎的相应页面上。

同时，甲方将获得一个特殊账户和登录密码，通过该账户和密码，甲方可以修改网上发布的信息。

甲方应对其专有账户和密码的安全负全部责任;甲方发现任何情况，包括但不限于非法使用专用账户或与账户相关的其他安全问题，应立即通知乙方。

2.鉴于多个客户可能选择相同的目录位置或相同的关键词，甲方选择的目录位置或关键词须经中国搜索联盟搜索引擎系统正式确认。

如果甲方确定的目录排名或关键词已被中国搜索联盟搜索引擎系统中的第三方选中，甲方应调整目录排名位置和关键词;如果甲方不愿意进一步调整，乙方应向甲方退还相应金额

3.甲方应对其信息内容的真实性和合法性负责，并确保其信息内容不包含任何属于国家机密、涉及国家安全、国家法律法规禁止的信息内容。

甲方同意赔偿因甲方提供虚假和非法信息以及中国搜索联盟搜索引擎系统发布此类信息而导致任何人对乙方及其关联企业提起的任何诉讼、仲裁或其他法律诉讼所产生的费用和损失。

4.甲方保证遵守中国搜索联盟搜索系统提供的信息服务的所有规定、程序和做法。

乙方保留删除任何非法、诽谤或潜在不公平竞争信息的权利，无需通知甲方

5.在合同履行过程中，如果合同中规定的服务因自然灾害、政府政策、黑客攻击等不可抗力而无法完全履行。

乙方不承担违约责任。

6.任何一方违反本合同，应向另一方承担合同总价的10%作为违约金，并赔偿另一方由此造成的损失。

7.本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

日期:日期:

测绘合同 篇9

测绘是指通过测量和绘制地理空间数据，为规划、工程和土地管理等领域提供准确的地理信息和空间数据。而测绘合同则是在测绘项目展开前，双方约定的一份法律文件，旨在明确项目目标、工作内容、费用、责任等事项，保障项目顺利进行和各方合法权益。本文将从测绘合同的定义、内容、注意事项等方面，详细探讨这一重要合同的具体要点。

一、测绘合同的定义与重要性

测绘合同是测绘项目进行前的一份重要文件，它是测绘单位与委托方之间进行沟通、约定、协商的基础文书。这一合同充分明确了项目的目标、工作内容、费用、责任等关键事项，为双方提供了明确的规范和约束，保障了项目的顺利进行和各方合法权益。

二、测绘合同的基本内容

测绘合同应包含以下基本内容：

1. 项目目标与范围：明确测绘项目的目标和范围，比如地形图测绘、地籍测绘、工程测量等。

2. 工作内容与方法：详细描述项目的工作内容和技术要求，包括测量方法、设备要求、数据处理等。

3. 工作时间与进度：约定项目的开始时间、完成时间和各阶段工作的进度要求。

4. 费用与支付方式：明确测绘费用的结算方式、支付时间和支付条件。

5. 风险与责任：规定项目中的风险分担和责任承担，包括双方违约责任、不可抗力等条款。

6. 材料与设备要求：列举委托方需提供的材料和设备，以保证项目的顺利进行。

7. 保密条款：明确测绘项目中的保密要求，保护相关信息的安全。

8. 合同终止与争议解决：规定合同的终止条件和争议解决方式。

三、测绘合同的注意事项

1. 合同的具体性：合同应尽量具体、详细，避免一些模糊不清的表述，以减少后期的争议和纠纷。

2. 法律法规的遵守：合同的订立要遵守国家相关的法律法规，确保合同的合法性和有效性。

3. 保密内容的明确：对于测绘项目中涉及的专有技术、商业机密等内容，应明确列出，并约定保密责任。

4. 费用的合理性：合同中应明确费用的计算方式和支付条件，并保证费用的合理性和公正性。

5. 规避项目风险：合同应明确规定双方在项目中的风险分担和责任承担，以降低项目风险。

6. 合同的变更与补充：当项目发生变更或需要补充内容时，应及时与委托方进行协商，并通过书面形式进行合同变更和补充。

7. 合同的保管和文书档案：合同一旦订立，应妥善保存，并按照法律要求进行文书档案管理。

小编认为，测绘合同作为测绘项目进行前的一份合同文件，对于确保项目的顺利进行和各方权益的保护至关重要。双方应充分理解和认识测绘合同的重要性，认真履行合同约定，共同维护合同的合法性和有效性，为测绘事业的发展作出积极贡献。