【#实用文# #施工合同简易版本(精选十五篇)#】制订合同时是否存在容易忽视的问题呢?签订合同是非常普遍的行为。签订合同是一种互利保护双方当事人利益的方法,如果您想了解更多信息,建议您考虑阅读一下“施工合同简易版本”,请认真对待本文并参考!
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方:____________(名称)
地址:____________
法定代表人:____________
电话:____________
乙方:____________(名称)
地址:____________
法定代表人:____________
电话:____________
二、工程名称、工程地点及工程概述
(一)工程名称:____________。
(二)工程地点:____________。
(三)工程概述:本工程为____________,施工工程为____________。
三、合同价款及工期
(一)合同价款:
1. 总价款为____________元(人民币)。
2. 甲方向乙方预付款为____________元(人民币),将在本合同签订后__个工作日内支付。
3. 工程阶段性付款如下:
支付条件 付款比例 交付时间
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
说明:请填写工程阶段性付款的具体内容,如无可忽略。
4. 验收合格后,乙方应当在__个工作日内开具发票,发票金额应为实际发生的金额,如发票金额低于合同价款,甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。
(二)工期:本合同工期为__个月,具体开始时间为____________,结束时间为____________。
四、施工内容及工作范围
(一)施工内容:
1. 预处理。
2. 基础工程。
3. 主体结构。
4. 防水、保温。
5. 装饰装修。
6. 设备安装。
(二)工作范围:本工程施工的具体范围为____________,乙方应当按照实际工程需要进行施工。
五、质量标准
(一)本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定,符合甲方要求。
(二)乙方应当按照施工图纸,认真制作施工方案,并按照施工方案进行施工。
(三)各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行,乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。
六、保证金及违约责任
(一)本合同签订后,乙方应当向甲方交纳保证金____________元(人民币),用于保证本合同的履行。
(二)如乙方存在下列情形之一的,应当按照约定向甲方支付违约金,违约金的金额为合同价款的10%:
1. 未按照工期竣工。
2. 工程质量不符合合同规定。
3. 违反合同约定的其他行为。
(三)如乙方存在重大违约行为,甲方有权解除本合同,乙方应当承担全部责任和损失,并向甲方支付违约金,违约金的金额为合同价款的20%。
(四)如乙方存在下列情形之一,甲方有权使用该保证金作为赔偿金,同时解除本合同:
1. 未按照签订的合同履行义务。
2. 提高合同价款要求通过。
七、争议解决
如因本合同产生任何争议,应通过协商解决,如协商不成,应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。
八、合同效力
本合同经双方签字、盖章或公章后生效,对双方具有法律约束力。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方(盖章或公章):
乙方(盖章或公章):
签订日期:____________。
关于施工合同简易版本
随着经济的快速发展,建筑施工行业也迎来了新的春天。为加强建筑项目管理,保证建筑施工的安全和质量,施工合同成为了建筑施工行业中不可或缺的一环。然而,由于许多建筑施工单位对法律法规的缺乏了解,也由于施工合同涉及范围较广,难以理解,因此简易版本的施工合同有其存在的必要和重要性。
一、施工合同的基本概念
施工合同是指建筑施工双方在建筑工程方面所达成的有关施工内容、质量、工期、价格、保证金、安全、技术等方面的权利和义务的书面协议。施工合同一般由双方签订,并由双方共同遵守,以确保工程顺利进行,并达到预期的效果。
二、施工合同的主要内容
1. 工程范围:说明施工的范围和工程量,明确双方对工程范围的理解和协调。
2. 工程质量:约定工程质量标准,明确双方对工程质量的要求,以保证工程质量符合规划和设计要求。
3. 工程价款:约定工程价款、支付方式和期限,明确双方对工程价款的要求和协调,确保施工企业的收入和建设单位的节约。
4. 工期要求:约定施工期限、工期管理、提前竣工等要求,确保工程进度,达到规定的进度目标。
5. 施工保健:约定施工保险、保证金、担保等要求,以保证施工企业的资金安全和建设单位的保护。
6. 安全文明施工:约定安全、环保、文明施工要求,明确双方对施工环境和工程质量的要求,保证施工不会对社会和环境造成损害。
7. 技术服务:约定技术服务、技术支持和技术保证等要求,以保证施工质量符合规划和设计要求。
三、施工合同的优势
1. 保障工程质量:施工合同的详细约定,确保了双方在工程质量、安全和环保等方面的责任和义务,保证了工程的质量。
2. 明确工程量和工程价款:施工合同明确了工程量和工程价款,使工程量和价款保持平衡,避免了工程量不足和资金不够的弊端。
3. 推进工程进度:施工合同明确了工程进度要求,促进了工程进度的推进,避免了施工进度缓慢的问题。
4. 保护施工企业和建设单位的权益:施工合同明确了双方的权利和义务,保护了双方的合法权益,避免了纠纷和风险的出现。
四、施工合同的结论
施工合同是建筑施工行业的重要约束和保障,是建筑施工监管和管理的基础。简易版本的施工合同具有简明扼要、易懂易学、规范明确等优点,能够更好地服务于建筑施工行业和社会大众,提高建筑施工行业的管理效果和工程质量,使建筑施工行业更加健康、快速、稳定地发展。
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方:
地址:
联系电话:
统一社会信用代码:
乙方:
地址:
联系电话:
统一社会信用代码:
二、合同目的
甲方与乙方在平等互利的基础上,达成本施工合同,甲方委托乙方在合同约定的时间内进行工程施工。
三、工程范围
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程规模:
4、建筑面积:
5、工程内容:
6、工程期限:
7、施工方式:
8、质量要求:
9、合同价款:
四、施工责任
1、甲方的责任:
(1)按规定及时向有关单位报备本工程的验收及备案手续;
(2)向乙方提供合理的场地、通信、供水、供电、消防等配套设施;
(3)按合同约定及时支付乙方的工程款项。
2、乙方的责任:
(1)按照合同规定完成本工程的设计和施工任务;
(2)保证工程建设质量,担负工程质量问题的追究责任;
(3)按照合同约定完成工程,并按时交工。
五、合同约定
1、付款方式:
甲方根据施工进度向乙方逐步支付工程款项,约定方式如下:
(1)工程开工前,甲方支付合同总价款的20%;
(2)工程完成50%及验收合格后,甲方支付合同总价款的60%;
(3)工程全部完成并经验收合格,甲方支付合同总价款的20%。
2、保证金:
甲方应预付总价款的10%作为乙方履约保证金。保证金在施工完成并验收合格后,甲方无任何赔款要求,乙方完全履行合同义务后,保证金应当退还。
六、违约责任
1、甲方违约:
(1)未按照约定时间付款的,应加付违约金;
(2)未向乙方提供必要的配套设施和场地的,应承担由此产生的损失。
2、乙方违约:
(1)不按合同约定的质量标准施工,则应承担返工的全部费用;
(2)未按合同约定的工期完工,则应按规定支付迟延违约金。
七、法律适用与争议解决
本合同的解释、效力、执行与争议解决,均适用中华人民共和国的法律。双方协商不能解决的争议,可根据另行约定的仲裁规则进行仲裁。
八、补充协议与合同变更
本合同的补充协议和变更,必须由双方协商和签署书面协议,具有法律效力,成为本合同的补充和变更。
九、合同效力
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
以上为施工合同简易版本的主题范文,助您快速了解和了解合同的基本内容。施工合同作为建筑工程重要的法律文件,必须确保双方的权益,保证工程的顺利进行和良好的质量和安全标准。希望这篇文章对您有所帮助。
施工合同简易版本
一、甲方:
姓名:
地址:
电话:
二、乙方:
名称:
地址:
电话:
三、工程名称:
四、工程地址:
五、施工期限:
六、验收标准:
七、工程质量:
1、乙方承诺工程施工过程中遵守相关法律法规和技术标准,确保工程质量符合国家有关标准。
2、工程竣工后,乙方应进行免费的保修和维护工作,确保工程质量满足甲方的要求。
八、工程款项:
1、工程进度款:乙方按照合同规定的进度完成工程后,甲方应按合同约定及时支付相应的款项。
2、工程质保金:工程质保期结束后,甲方应在合同规定的时间内将工程质保金支付给乙方。
九、违约责任:
1、乙方未按合同规定按时交付工程材料或拖延施工时间,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
2、乙方无合法施工资质,或者违法违规施工,造成工程质量不符合国家有关标准,甲方有权要求乙方承担相应的责任,并责令乙方改正或者重新施工。
十、争议解决:
1、合同双方应本着诚信和友好的原则协商解决有关工程施工过程中出现的争议,并在诚信原则下达成协议。
2、如双方协商无法达成一致意见,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同终止:
1、合同双方协商一致,可随时终止合同。
2、因不可抗力造成合同终止的,双方无须承担违约责任。
十二、合同附件:
1、工程图纸、技术标准和验收标准。
2、其他相关协议等。
以上是一篇关于施工合同简易版本的范文,合同内容可根据实际情况进行修改和完善。当甲方和乙方签署合同前要认真阅读并理解合同,确保双方对合同内容达成共识。双方协商一致制定出合同,符合各自的利益需求,并落实到实际的施工过程中,才能保证工程质量得到有效保障。
施工合同简易版本
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承揽方)_____________________
一、合同目的
为完成乙方接受甲方委托,按照甲方要求从事工程建设取得的利益,特制订此合同。
二、施工内容
1、施工项目:______________________
2、工程地点:______________________
3、合同价款:______________________
4、施工期限:______________________
三、合同约定
1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。
2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。
3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。
4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。
5、为保证工程获得最终验收,双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。
四、违约责任
1、如甲方未按照合同约定及时支付价款,应承担逾期付款的利息和违约金。
2、如乙方未按照合同约定进行施工,应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。
3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的,责任由双方共同承担。
五、合同变更
如因工期或其他因素需要变更合同内容,须经双方协商并签署书面变更协议,方可具备法律效力。
六、争议解决
1、因合同执行产生的争议,应优先通过协商解决。
2、协商未果时可以向施工目的地所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、此合同一式两份,双方各执一份。
2、此合同自签署之日起生效,在工程竣工验收之日终止。
3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。
甲方:(盖章)_____________________
乙方:(盖章)_____________________
签订日期:_______年_______月_______日
以上为“施工合同简易版本”的范文,希望对您有所帮助。在签订合同前,请双方认真审查合同内容,确保合同的公平性和有效性,以保证施工过程的顺利进行。
施工合同简易版
本合同由甲方和乙方签订,依据中国现行法律法规、有关部门规定,根据双方的协商达成以下约定:
第一条 合同名称和工程名称
本合同名称为《施工合同简易版》,工程名称为(填写工程名称)。
第二条 甲方和乙方的基本情况
甲方:(填写甲方名称、住所、法定代表人等信息)
乙方:(填写乙方名称、住所、法定代表人等信息)
第三条 工程概况
本工程的业主为甲方,施工单位为乙方。本工程涉及的具体项为:(填写该工程的构造、规模、工作地点、施工内容等信息)。
第四条 工程报价
1.本工程总价款为人民币(数字大写)万元整,甲方应在签订合同后在(指定账户)向乙方打入预付款(数字大写)万元整,作为工程的预付款。
2.本工程应付款项分为两期,预付款为第一期(数字大写)万元整,设立完工验收后付款为第二期(数字大写)万元整。在合同期限内,甲方应在每期的约定时间内按约定支付相应的施工费用。
第五条 工期约定
1.本工程的施工期限自(填写工程开始时间)起,至(填写工程受理时间)终止。
2.工期以夏季作业时间为标准计算,合同签订后,施工期延误的天数每天按工程款总额3%的比例进行罚款。
3.若乙方因甲方原因而延误工期,甲方应按每天千分之五付给乙方相应的赔偿金。
第六条 工程质量保证和验收标准
1.本工程应符合国家建设标准,质量要求文明施工,采用安全、先进的施工方法。施工过程中应按照《建筑施工安全标准规范》的要求开展安全工作。
2.乙方对本工程的质量和工期负责,必须出具相关的付款证明,交甲方验收合格后,方可进行下一步施工。
3.验收标准:工程全部完工以后,由甲方组成验收小组进行验收。通过验收合格后方可予以竣工,并由双方签署竣工验收书。
第七条 翻修、保养等
1.乙方在施工期间,应对已经施工完成及正在施工的部位进行必要的保护措施,不得对其进行损坏或破坏行为。
2.乙方应对工程的防水、保温、防腐、防火等重要区域及时处理,必要时需要检修、更换等。
第八条 违约责任
1.若乙方未按照本合同要求进行施工,影响工程质量,甲方有权要求其改正;或若乙方未按照工程合同要求完成工程,造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
2.乙方未按照合同约定完成工程,逾期未完工的,每逾期一天需要向甲方支付相应合同总价金额3%的违约金。
第九条 合同变更和解除
1.本合同经双方协商一致,可作出合同变更,变更后的内容须出具书面文件,并加盖双方公章予以确认。
2.若因不可抗拒因素,造成本合同无法履行的情况,双方共同经协商后可解除合同,变更或解除合同应经双方书面确认,有效。
第十条 争议解决
本合同涉及的争议应当协商解决。协商不成的,双方应提交至有权部门最终解决。
第十一条 其他
1.本合同为工程项目的主要合同,所有其他与本合同相关的合同,并未规定约定权的,均以本合同为依据。
2.本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效,每方各保留一份原件。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年月日
以上为《施工合同简易版》的范文,由于不同的工程会涉及到不同的具体约定,实际签订合同时需要注意慎重,确定合理的条款内容。
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方:
身份证号码:
地址:
电话:
乙方:
公司名称:
地址:
电话:
二、工程内容
甲方委托乙方承担的工程为:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:
三、合同价格
工程总造价为人民币 ¥__________元,以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础,在缴清全款之后计算。
四、工程进度
1、施工期限:自____年___月___日至____年___月___日,共______天。
2、工程进度:具体施工进度按照双方协议执行,乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。
五、款项支付
1、定金:双方签订本合同时,甲方应支付工程总造价的________%作为定金。
2、尾款:工程全部竣工后,甲方在检查合格后,应于交付使用之日七日内,一次性支付余款,并出具发票。
3、支付方式:双方约定采取现金/银行转账方式,甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下,将相关款项转入乙方指定账户。
六、质保期
乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准,工程竣工后,承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复,质保期为___个月。
七、违约责任
1、如果甲方自行脱离原定计划,影响了施工进度、施工质量或工程安全,应承担经济损失并赔偿乙方损失。
2、如乙方在施工过程中,违反与甲方的合约条款,应承担经济损失并赔偿甲方损失。
3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失,可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行,出现经济损失的,两方应根据实际情况进行协商。
八、合同争议
本合同如发生争议,双方应友好协商解决。协商无果,甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁;乙方也有权通过法律途径解决争议。
九、合同解除
1、经双方协商同意,可解除本合同。
2、本合同生效后,若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天,乙方可以要求解除合同,并有权保留已经支付的定金。
3、如乙方严重违反合同规定,甲方有权解除合同,并有权要求赔偿损失。
十、合同生效
本合同自双方签署之日起生效,以正式施工前,双方签署的正式合同为准。
甲方(签字/盖章) 乙方(签字/盖章)
日期: 日期:
施工合同
合同编号: __________
甲方(承包方):
地址:
联系人:
联系方式:
乙方(发包方):
地址:
联系人:
联系方式:
鉴于乙方需要在其指定地点对项目进行施工,甲方愿意承担起该项目的施工任务,双方经友好协商达成如下合同:
一、项目概述
1.1 项目名称:
1.2 项目位置:
1.3 项目范围:
1.4 工期:
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务:
2.2 乙方提供的支持:
2.3 双方需满足的要求:
三、工程款及支付方式
3.1 工程款:
3.2 支付方式:
四、违约责任
4.1 甲方违约:
4.2 乙方违约:
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议,应友好协商解决。如协商不成,应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(承包方): 签字:_________________________
时间:_______________
乙方(发包方): 签字:_________________________
时间:_______________
主题范文:
施工合同
合同编号:001
甲方(承包方):XX装饰工程有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
联系人:李经理
联系方式:XXX-XXXXXXX
乙方(发包方):XX公司
地址:XX市XX区XX路XX号
联系人:张总
联系方式:XXX-XXXXXXX
鉴于XX公司需要在其指定地点对装修项目进行施工,XX装饰工程有限公司愿意承担起该项目的施工任务, 双方经友好协商达成如下合同:
一、项目概述
1.1 项目名称:XX公司办公楼装修工程
1.2 项目位置:XX市XX区XX路XX号
1.3 项目范围:全部室内墙面、地面装饰、门窗安装及电气工程
1.4 工期:40天
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务:
1)负责装修工程施工,按照乙方提供的装修方案及要求进行实施;
2)负责选用合适的建筑材料及甲方工程所需的机械、器具等施工设备;
3)负责施工期内现场的卫生清理及采取有效的安全措施,防止工地事故的发生。
2.2 乙方提供的支持:
1)配合甲方完成相关工作,及时提供施工所需的材料、设备等。
2)支付工程款。
2.3 双方需满足的要求:
1)双方必须相互配合,共同完成工程;
2)施工期间,双方应负责现场内的安保工作,确保工人的安全。
三、工程款及支付方式
3.1 工程款:总费用XXX元
3.2 支付方式:工程分期付款, XX%为预付款, XX%为中期进度款, XX%为最终工程款。
四、违约责任
4.1 甲方违约:违约责任由甲方承担,违约赔偿由甲方负责。
4.2 乙方违约:如乙方违约,甲方应有权解决问题,并有权要求违规方赔偿损失。
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议,应友好协商解决。如协商不成,应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(承包方):XX装饰工程有限公司
签字:_________________________
时间:_______________
乙方(发包方):XX公司
签字:_________________________
时间:_______________
施工合同简易版本
1. 合同背景
本合同是为了明确由甲方委托乙方进行的建筑工程施工的相关事项,保证工程的顺利进行以及双方合法权益的维护而制定的。
2. 合同基本条款
2.1 项目名称:_______________
2.2 建设地点:_______________
2.3 建设性质:_______________
2.4 工程量及工程的主要内容:_______________
2.5 工程起始时间:_______________
2.6 工程完成时间:_______________
2.7 工程质量标准:_______________
2.8 工程价款及支付方式:_______________
2.9 违约责任:_______________
2.10 风险应对措施:_______________
3. 合同内容
3.1 工程质量
乙方须按甲方要求,在规定时间内按照国家相关法律法规及标准进行工作,确保工程质量符合国家建筑工程质量评定标准,达到相关要求。
3.2 工程进度
根据工程的具体情况,工程的起始时间和完成时间由甲乙双方协商确定。乙方应当将工程进度控制在合理的范围内,确保施工作业及时完成。
3.3 工程价款及支付方式
根据工程的具体情况,工程价款由甲乙双方协商确定。乙方应在规定时间内向甲方交付发票、收据等相关材料,并按照双方商定支付方式进行支付。
3.4 违约责任
如双方任何一方未履行合同项下的义务,对方有权要求违约方承担相应的违约责任, 违约方还需承担因违约所引起的相应损失。
3.5 风险应对措施
如在工程期间出现自然灾害、公共事故等不可抗力因素,甲乙双方应协商解决措施,避免因此引起的进度延误、质量问题等问题。
4. 合同生效与效力
本合同自双方签署之日起生效,自然到期或工程完工后自动失效。双方应当严格履行协议,如有争议双方应协商解决。
5. 合同解释
本合同的解释权归甲乙双方共同拥有,如有任何争议,将通过协商或调解解决,协商或调解不能协调的,应向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 合同签订
甲方(单位/个人):__________(签字/盖章)
乙方(单位/个人):__________(签字/盖章)
证人:_____________(签字)
日期:_____________
施工合同简易版本:以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中,总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域,合同的功效不仅仅在于约束当事人,更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然,有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下,因为工程建设项目的复杂性和不确定性,相互之间常常产生分歧,往往会导致争议的产生。在此情况下,合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的,以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面:
(一)基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
(二)工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
(三)标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
(四)工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
(五)保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
(六)违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
(七)争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
(八)其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作,要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务,对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决,双方可以向法院提起诉讼,最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此,在建筑工程建设过程中,施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先,合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方,滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次,签订合同时,应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现,并保证各方的合法权益得到维护。
第三,签订合同时,应认真考虑规定合同的保密条款,防止合同内容被泄露或滥用。
最后,双方在协商合同时,应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力,并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施,是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径,同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此,施工合同应不断完善,切实加强合同的法律效力、实施力和公信力,加强合同的统一管理,进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化,以提高施工合同的质量和管理水平。
总之,施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时,施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此,建筑企业和施工承包商在签订此类合同时,必须充分重视,正确处理和落实。
施工合同简易版本
第一部分:本合同的双方
本合同由以下双方签订:
甲方:___________________(以下简称“业主”),
住址:____________________,
联系电话:___________________;
乙方:___________________(以下简称“承包商”),
住址:____________________,
联系电话:___________________。
第二部分:工作的描述
业主要求承包商在业主的物业上进行以下工作:
___________________________________。 (可包括施工、翻新、维修、建筑等活动的详细描述)
该工作必须在以下时间内完成:___________________。
第三部分:价格和支付条款
1. 承包商同意将该工作完成的总费用定为___________________。
2. 支付方式:___________________。
3. 折扣和罚款:___________________。
第四部分:性能保证
承包商同意完成该工作,同时确认其完成所使用的所有材料和零件均为高品质,并将其在工作时保持在最优状态,直到该项目完整交付业主。
第五部分:违约和纠纷解决
1. 如不可避免地违反了本合同的任何一方,另一方有权利延迟支付或重新考虑适当的罚款和损失。
2. 在任何违约或争议情况下,双方同意,首先尽力平静解决纠纷;如果无法达成共同协议,则将该纠纷提交国际仲裁机构解决,仲裁庭由双方共同决定。
第六部分:其他条款
1. 该合同一经签署生效,且在任何一方未能得到签署前并不生效。
2. 双方确认,已仔细阅读并了解了本合同的所有条款,包括所有“其他”或未经签字的条款。
3. 本合同是通过双方意见的书面表达而订立的完全协议;该协议代替双方订立的所有其他书面或口头协议以及双方在订立本协议之前可能达成的任何宣传或表达形式,包括与此有关的电子邮件。
4. 本合同不得转让,而且不得修改,并且仅可为完成此项目而执行。当本合同过期或工作完成时,双方同意销毁所有相关文件,如有必要,包括手写版本和电子版本。
双方确认已经仔细阅读并同意遵守以上所有条款和条件,并签署本合同以作为有效的证据。
业主签字:_____________________________日期:________________
承包商签字:___________________________日期:________________
施工合同简易版
第一章 总则
本合同是由甲方与乙方签订的,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,对建筑项目的设计、施工工程等各个方面进行约定和规定。
第二章 合同内容
1. 工程承包范围
本工程承包包括:设计、施工、建设中所使用的设备、器具等的购买、维护等;
2. 工程质量
本工程的设计、施工、材料等要符合国家有关法律法规和工程规范的规定,保证工程的质量符合施工合同及相关标准要求。
3. 工程价格
本工程总价为****万元人民币,支付方式为预付款和进度付款,预付款在签订合同时支付,进度款按照合同规定的进度及时支付。
4. 工程进度和计划
工程进度按照合同的要求和规定执行,甲方有权利对其进行监督、检查。
5. 工程安全
在工程施工期间,若出现工程安全事故,由双方共同承担相应的责任;
6. 工程保修
工程验收合格后,乙方承诺对工程在保修期内所发生的质量问题负责修复,保修期为一年。
第三章 合同变更、解除和终止
1. 合同变更
本合同如需变更,双方需经过协商、一致同意和签订书面变更协议。
2. 合同解除
(1)双方一致协商解除合同;
(2)本合同约定的条件不符合法律、法规规定;
(3)其中一方违约,对方有权解除合同。
3. 合同终止
本合同终止时,乙方应在合同签订之日起5日内向甲方交还担保金和其他有关文件资料,双方解除合同。
第四章 合同的效力和争议解决
1. 合同效力
本合同自双方签订之日起生效,对双方具有法律约束力。
2. 合同争议解决
双方一致同意在合同签订地的人民法院解决本合同相关争议。
第五章 其他事项
本合同附件
1. 工程设计方案
2. 工程建设计划
3. 工程材料和设备清单
4. 工程质量验收标准
甲方:
签章:
日期:
乙方:
签章:
日期:
以上为本合同正文,本合同生效后甲乙双方应在________号前完成施工并竣工验收,合同终止时自动解除。如有未尽事宜,可另行协商约定。
施工合同简易版本
甲方:(详细信息)
乙方:(详细信息)
双方在平等、自愿、诚实、信用的基础上,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,经友好协商,自愿达成以下协议,共同履行合同:
第一条 工程内容及标准
1.工程名称与位置
(详细描述)
2.工程结构及构造要求
(详细描述)
3.工程质量标准
(详细描述)
4.合同总价款为人民币(大写),约合人民币(按当日银行外汇牌价折算结果)。
5.工程合同期限:
合同自签订之日起,至竣工验收合格后交付甲方为止。
第二条 验收及保修
1.乙方应在工程竣工后(不迟于出示竣工验收报告之日起一个月内)进行联合验收,同时出具工程竣工验收报告。验收不合格的,乙方应在甲方要求的期限内免费修理,直至达到质量要求。
2.乙方厂家保修期为(承诺保修期限),如因乙方工程质量问题,甲方有权在保修期内要求免费修理或更换不合格材料。
3.厂家保修期满后,甲方至少应在竣工验收报告签订之日起2年内,如发生乙方工程质量问题,乙方应在甲方要求的期限内免费修理,直至达到质量要求。
第三条 工程款支付方式
1.甲乙双方应在签订本合同时,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之二十)作为进度款;
2.工程中期验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之七十)作为中期款;
3.工程竣工并验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之十)作为竣工款。
第四条 工期
乙方应根据本合同要求,准确计算工期,确保按时完成合同工程,如因乙方原因逾期交付,乙方须承担延迟交付违约金,违约金标准为合同总价款的千分之五。
第五条 合同履行保证
1.乙方履行合同的保证:
①按照本合同约定的内容和标准提供设计、施工、监理和材料等服务;
②保证材料的适用性和质量符合国家强制性标准或有关专业技术标准,并有相应的质量保证书;
③确保设计、施工及监理的工作人员均有相应资格证,并熟练掌握相关专业技术标准与条款;
2.甲方履行合同的保证:
①按照本合同约定的支付方式及时间支付相应费用;
②保证合法提供施工所需用地,并在合同签订后及时处理所涉及的土地、环保、消防、工商、安监等有关手续;
③在合同履行过程中,不得阻碍乙方按约定完成施工。
第六条 争议解决
1.合同履行过程中如发生争议,应由双方当事人友好协商解决;
2.协商不成的,双方同意向合同签订地区(城市)人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至竣工验收合格后交付甲方为止。
2.未在合同中约定事项,均应优先遵循有关法律、法规、规范和技术标准。
3.本合同每份一式两份,甲方执一份,乙方执一份,合同附件一并归属本合同。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
日期:__________年________月__________日
附件:用户需求 设计方案 乙方方案 工程进度表
施工合同简易版本
一、甲方与乙方签订本合同,本合同为居民住宅装修施工合同,据此合法性和效力。
二、甲方为建筑的业主,乙方为装修公司,本合同规定双方合作的具体事项如下:
1.合同总价:本次工程合同总价为______元(大写:______________________________________),其中人工费_____元、材料费_____元、其他费用_____元,如有增减,均按协商结果进行调整。
2.付款方式:甲方先支付总价的_____,工程完工后支付剩余的_____%作为尾款。
3.工程期限:通常工程期间为______天(根据实际情况指定),从本合同生效之日起计算,如因甲方原因造成施工延误,责任自负。
4.施工质量及规格:本工程施工以达到设计方案的质量标准为目标,材料必须符合国家质量标准。
5.施工保障:保证施工过程中不污染周边环境,赔偿损失,保障施工期间安全。
6.后期保修:乙方承诺后期保修两年,保证施工质量,维修期限以发生问题的实际日期为准,故障信托以主管部门的认证为准,非乙方负责之范围,不负任何责任。
7.合同变更:如需变更合同事项,双方需协商达成一致,变更之内容需确认并写入书面合同,具备相应的法律效力。
8.合法性:本合同由双方签署,具备法律效力,在施工期间发生的任何争议,双方应友好协调解决,如不能解决可以依法申请仲裁,协议双方共同承担相应的仲裁费用。
三、本合同项下,任一方违背该合同,均应担负相应的违约责任,并承担一切法律后果。
四、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
五、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字): 日期:
乙方(签字): 日期:
最终解释权归属乙方。
施工合同简易版本
一、签约双方
甲方:【施工单位】
地址:【地址】
法定代表人:【姓名】
联系电话:【电话】
二、乙方:【业主单位】
地址:【地址】
法定代表人:【姓名】
联系电话:【电话】
二、施工内容
【施工单位】将按照【业主单位】的要求,主要进行以下工程项目的施工:
1. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
2. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
3. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
所有的材料均按国家规定认定的标准进行采购,并在施工完成以后交付【业主单位】。
三、合同价款和付款方式
本合同的价款为【合同金额】元(大写:【金额】元),由【业主单位】按照以下方式支付:
1、工程进度款
按照工程进度发放款项,每次进度50%时支付一次:
第一次付款:该工程的总价款的50%(【金额】元);
第二次付款:该工程的总价款的50%(【金额】元)。
2、工程完工结算款
自合同签字之日起,20个工作日内完成工程款结算,根据验收合格的实际工程量计算相应的价款。
四、工期
【施工单位】承诺在【日期】到【日期】之间完成上述工程项目,若因不可抗力因素导致无法按时完工,【施工单位】应及时通知【业主单位】并延期完成,延期时间应加上原计划工期,同时双方应重新协商补充合同内容。
五、违约责任
因【施工单位】的原因导致进度拖延或其他无法按合同约定完成工程的,【施工单位】应对造成的损失承担赔偿责任。
六、争议解决
如发生争议,双方应协商解决,若协商失败,应向所在地法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效,本合同不可修改、注销。未尽事宜双方再次协商,均依照有关法律法规、规章和部门规定办理。
总结:
本文中的施工合同主要围绕着签约双方、施工内容、合同价款和付款方式、工期、违约责任、争议解决和合同生效七个方面展开,使合同的内容得以清晰明了地展现在人们面前。此外,还为方便阅读,本文中另外对施工内容和付款方式两个方面进行了细致的解释,让读者能够更好地理解本文的内容,从而避免了由于合同内容不明确而导致的纷争。总的来说,施工合同的起草是一件非常复杂的工作,关系到众多方面,因此需要谨慎处理,准确无误地展现在合同中,以确保双方的利益不受到损失。
全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击
发布时间:2023-11-03
我们现在正生活在一个不断变革的时代,学习合同对我们来说变得非常重要。如果口头合同没有书面形式的确认,就不能被证明,也无法得到法律的保护,在法律上会被认定为无效。因此,好工具范文网的编辑为大家提供了简单易懂的“施工合同简易版本”学习资料,建议大家收藏本页以便日后查阅!...
发布时间:2024-03-17
随着人民的文化水平越来越高,在很多人心目当中,合同变得越来越重要。合同可以维持两个合作人之间的公平。这份特别定制的“劳务合同简易版”特别适合您,让我们一起探索冠军的足迹挑战阅读的极限和智慧!...
发布时间:2023-12-05
为了与公司的发展步伐保持一致,签订合同可以预防许多潜在问题。那么,在比较合同时应该考虑哪些方面呢?本文旨在为读者整理一篇关于“施工简易合同”的文章,希望以下建议可以对您的问题提供一些帮助!...
发布时间:2023-10-15
你对合同的相关知识是否了解得透彻呢?随着人们对法律重要性的日益重视,只有特定的人或特定范围内的人才能进行合同的订立。这篇文章从不同的角度、不同的层面解读了“简易的工程施工合同”,希望这些有创意的观点能够在你的日常生活中为你带来更多乐趣!...
发布时间:2023-10-26
出租人(以下简称甲方):__________ 身份证号:____________________承租人(以下简称乙方):__________ 身份证号:____________________根据国家有关法律法规,和本市有关规定,甲方与乙方在丙方的居间撮合下,在自愿,平等,诚信的基础上,就甲方将其合...
发布时间:2023-10-19
(一)本合同固定期限届满即自然失效,双方必须终止执行。如经双方协商同意,可以续订合同。(二)如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经合同双方协商同意,可以变更劳动合同的相关内容,并由双方签字(盖章)。如甲方订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同...
发布时间:2023-12-10
你想知道自己的合同是否真正有效吗?随着法治社会建设日益深入,群众法律意识逐步提高,我们应该先准备合同范本,再正式确认合作关系,经过多次修订好工具范文网为您整理了这篇精选的“简易版房屋买卖合同”,如有需要请继续访问我们的网站以获得更多帮助!...
发布时间:2023-10-16
雇用方(甲方):劳务方(乙方):根据甲方生产经营的具体情况,经双方协商一致,签订本劳务用工协议,以便双方共同遵照执行。一、用工项目: 甲方产品上货柜、发货等相关工作二、用工方式: 临时用工三、工资结算: 按协议约定时间,完成甲方规定的生产任务;以工资表形式支付乙方人员工资。(共计贰万柒仟元整)四、工...
最新文章
推荐栏目