钢结构合同

【#实用文# #钢结构合同#】企业的发展离不开以服务为本的理念。在提供优质服务的同时，诚信也是非常重要的基础。合同作为证明当事人之间关系的证据非常重要。那么，对于合法的合同书应该如何草拟呢？下面是小编为大家准备的“钢结构合同”，供大家参考，但需要根据自身情况进行适当调整。

钢结构合同(篇1)

1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检，乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐；钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形；钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷；钢筋表面无锈蚀，不得有油渍；钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等；同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。

2、为确保工程质量，乙方应保证提供完好无损的材料，提供材料出厂合格证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式______份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。

3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责；若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：

（1）每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币______元整。

（2）第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担；若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币______万元整，并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币______元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。

（3）当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。

4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨______元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币______万元整的违约金，并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币______元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。

钢结构合同(篇2)

发包方：

承包方： 签订时间： 签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、 工程概况：

1、工程地点：

2、工程内容：本工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作，安装防腐、屋面彩钢夹芯板、电动抗风卷帘门的安装。

3、主材型号： 立柱165*4镀锌圆管、主梁89*3镀锌圆管、支撑25*2.0镀锌圆管、行条C180*70*20*2.5镀锌、行条C120*50*20*2.0镀锌、电动抗风卷帘门(电机品牌、质保一年)。

4、开工日期、工期：合同生效后，由甲方通知确定开工日期，工期为 天，乙方必须保证按期完成工程。

二、 工程价款、付款方式：

1、 工程价款： 工程为全包工程，工程造价为： 元/平方米，总计 元。(工程验收后按实际面积结算)

2、 付款方式： 乙方进场10天内，甲方即付给乙方工程总价的10%即 元(大写： )作为进场费，钢架大量制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的40%即 元(大写： )，全部施工完成验收合格后，甲方再付给乙方45%即 元(大写： )，其余款项(5%)为工程质保两年后付清。

3、 工程验收 施工完毕后，乙方通知甲方进行验收。

三、 甲方的义务和责任：

1、 办理好各种施工手续，并在乙方进场提供给乙方;

2、 施工过程中，协助乙方协调好各种关系;

3、 提供施工所需的水、电。

四、 乙方的责任：

1、 乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应的经济赔偿;

2、 在施工过程中，乙方应文明施工;

3、 乙方在施工过程中一切事故，由乙方负责。

五、 质保期： 钢结构部分的质保期为十年，在保修期内乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为二年。

六、 违约责任：

1、 乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;

2、 施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。

七、 违约解决方式： 经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

甲方(代表)： 乙方(代表)：

钢结构合同(篇3)

总包方： (以下简称甲方)

分包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：龙湘烟叶有限责任公司成品晾晒房工程

二、工程地点：黑龙江省勃利县

三、分包工程范围及工程量

新建厂房的钢结构及屋面保温彩钢板和部分不保温彩钢板、阳光板安装。工程量以现场实际发生量为准。

四、分包工程期限20xx年9月20日开工、20xx年9月 日竣工。施工过程中如遇不可抗力因素导致的工程延误，或由于甲方原因(如吊车，脚手架搭设，电等不能达到乙方施工要求)造成的工期延误，乙方不承担责任，工期顺延。因此造成的损失由甲方承担。

第二条 工程计价方式：钢结构安装人工费 元/吨(包括钢梁、钢柱、檩条、拉条、

隅撑等，其中发生的吊车吊装费用由甲方承担。重量暂定 50吨);彩钢板和阳光板人工费25 元/平米(包括自攻钉，发泡胶等附料。面积暂定2400平米)。现场发生的其他不在以上条款内的费用(如现场埋件的安装等，按照现场发生的实际工时计算人工费)。

第三条 工程付款方式：人员进场支付工程合同总价的10%，进场后开工支付20%。钢结构安装完成再支付工程合同总价30%，剩下工程合同总价的40%彩钢板安装完成后一次付清。

第四条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸，精心组织施工，保证工程质量。

第五条 安全生产

一、 甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，。并派专职安全员执证上岗。

二、 劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套，胶靴等，由乙方自行解决。

三、 在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。必须使用风焊的时候，需经过甲方同意后方可操作，并考虑防火措施。

钢结构合同(篇4)

甲方，

乙方，

经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。

为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。

一、工程概况，

1、工程名称，

2、工程地点，

3、工程内容，

工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。

钢结构厂房材料，

4、工程面积，以实际建筑面积为准

5、开工日期、工期，

合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。

工期为两个月，乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式，

1、工程价款，

工程为全包工程，工程造价为，85元平方米。

(工程验收后以实际面积结算)

2、付款方式，

合同生效后，乙方所有钢结构材料进入甲方场地后，即付给乙方 万元，以后款

3、工程验收，

施工完毕后，乙方通知甲方进行验收

三、甲方的义务和责任，

1、施工过程中，协助乙方协调好各种关系;

2、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任，

1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

2、在施工过程中，乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

五、保修期，

钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

质保金为，为总金额的5%，期限为一年

六、违约责任，

乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金;

七、违约解决方式，

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。

如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

甲方(代表)，

乙方(代表)，

年月日

钢结构合同(篇5)

钢结构合同：建筑结构的坚实保障

引言：在现代建筑领域中，钢结构已经成为一种广泛使用的建筑材料。钢结构合同是建筑工程中至关重要的一环，它对于确保建筑结构的稳定性、安全性和可持续性起到举足轻重的作用。本文将详细介绍钢结构合同的重要性、内容要点以及执行过程，以期向读者展示钢结构合同的细节和生动。

第一部分：钢结构合同的重要性

钢结构合同是一份法律文件，规定了建筑项目中涉及钢结构工程的各项细节和要求。它是建筑师、项目经理、工程承包商和监理单位之间的一份约定，确保项目按照最高标准和合规要求进行。钢结构合同不仅对设计和施工质量有着严格的要求，还涵盖了工期、费用、保修和法律责任等方面。它是建筑工程中保证结构安全和质量的重要组成部分。

第二部分：钢结构合同的内容要点

钢结构合同的内容非常丰富和复杂，旨在确保工程的可控性和可持续性。合同通常包括以下要点：

1. 工程范围和规模：合同应明确规定工程的整体范围、建筑物类型和结构形式，以便保证设计和施工的一致性。

2. 设计要求和标准：合同必须具体规定钢结构的设计要求和采用的技术标准，如结构等级、荷载标准、材料要求和抗震要求等。

3. 施工方法和过程：合同应明确规定施工的方法和过程，包括施工计划、工序和施工工具的选择等，以确保工程按时、按质完成。

4. 价格和支付方式：合同应详细规定工程总价、付款方式、分期付款计划和支付条款，以确保经济合理性和双方权益的平衡。

5. 质量保证和验收标准：合同应明确规定质量保证要求和验收标准，如焊缝质量、表面处理和防腐保护等，以确保结构的安全和可靠性。

6. 保修和维护责任：合同应规定结构保修期限和责任范围，并明确维修和保养的要求，以确保结构的可持续使用。

第三部分：钢结构合同的执行过程

钢结构合同的执行过程一般包括以下步骤：

1. 合同签订：项目各方根据工程需求和合同要求进行合同签订，明确各自权责和目标。

2. 施工准备：承包商进行施工前准备工作，包括准备施工方案、技术文件和人员素质评估等。

3. 施工阶段：根据合同要求，钢结构的制作、运输、安装和调试等各项工作顺序进行，并与监理单位保持沟通和交流。

4. 质量检验和验收：工程完成后，监理单位进行质量检验和验收，确保工程质量和安全达到合同规定的标准。

5. 结算和收尾工作：根据合同要求，工程款项的结算和支付，并进行施工过程中可能发生的纠纷的协商解决。

结论：钢结构合同是现代建筑工程中非常重要的一环，它确保了建筑结构的稳定性、安全性和质量。本文详细介绍了钢结构合同的重要性、内容要点以及执行过程，希望读者对钢结构合同有更深入的了解。只有通过制定严格的合同并合理执行，我们才能确保每个建筑项目都能够坚实地屹立于地面，为人们提供安全、舒适的居住和工作环境。

钢结构合同(篇6)

1.承包方式：固定单价方式:价格元/㎡(该单价为不含税价，以建筑总面积结算。)(大写：肆拾伍元每平方米)，主要包括以下方面:

(1)主钢框架安装，包括：安装、辅材、下车费、场地内转运费、吊装费、清补损伤及运输工程中碰伤的防锈漆;

(2)次钢结构的加工及安装，包括：安装、辅材、下车费、场地内转运费、吊装费、防锈漆满刷1遍、(包括拉条、隅撑、水平支撑、系杆);

(3)钢檩条的安装，包括：安装、辅材、下车费、场地内转运费、吊装费;

(4)钢天沟的安装，包括：安装、焊接、下车费、场地内转运费、吊装费;

(5)屋面墙面彩瓦的安装(含中间保温层的安装)阳光板安装，包括：安装、辅材、下车费、场地内装运费、吊装费、屋面及墙面防水处理;

(6)彩钢夹芯板大门制作安装，包括：制作、安装、辅材、下车费、场地转运费、吊装费;

(7)排风系统：乙方配合甲方专业单位施工。

2.承包价格还包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资、保险和调遣费;施工人员的住宿、生活费;所需施工机械、工具相应的所有费用;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);(辅材包括：焊条、氧气、乙炔)。

3.本合同单价为一次包干价格，在合同实施期间除重大因素外不因其它因素变化而调整变动。

钢结构合同(篇7)

原告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，董事长。

委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。

委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。

被告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，总经理。

委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。

原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。

经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。

上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下：

驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。

案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员______

______年______月______日

书记员______