范文网
好工具> 范文 >实用文 >

商品房合同汇集

商品房合同

格式:DOC上传日期:2023-12-13

商品房合同汇集

2023-12-13 19:49:19

随着人们对维护自身权益的关注度不断提高,越来越多的人意识到合同的重要性,无法抛开合同的作用。在签订合同时必须遵循规定的程序。为了方便学习,小编精心整理了名为“商品房合同”的内容,建议您将本页面保存起来,随时可以查阅学习!

商品房合同(篇1)

甲方:___男回族个体经营者__县人现住__县县城身份证号:甲方:___女回族个体经营者__县人现住__县县城身份证号:

乙方:___女汉族村官__县人现住__县县城身份证号:

上列甲方二人系夫妻关系。上列甲、乙双方经充分协商,就乙方购买甲方商品房权益事宜,达成如下协议条款共同遵守:

一、该商品房权益的基本情况

1、甲方于____年____月___日与河北龙威房地产开发x限公司签订第号《商品房买卖合同》,购买了。双方合同约定,该商品房建筑面积___平方米,单价为每平方米元,总价款为元整。

2、于____年____月___日,甲方另与中国x商银行股份有限公司____支行签订[ ]年[ ]号《个人购房借款/担保合同》,在该银行借款叁拾玖万元整,贷款期限年,按月还本付息。

3、甲方实际付给__房地产开x有限公司购房首付款陆万零柒佰肆拾壹元整。__房地产开x有限公司其下属物业公司壹拾壹万玖千元整。该借款分三次无息偿付该物业公司,第一次于借款满一年时偿付元;第二次于借款满二年时偿付元;第三次于交房拿到钥匙时偿付余款元。该元借款至今未付。

4、甲方至年月底共偿付银行住房贷款本息元。付税金及各种规、费元整。合计已付款元。

5、____房地产开x有限公司给付甲方小区游泳、健身等价值捌千元该小区会馆消费优惠卡一张。

二、甲、乙双方商定,该商品房权益交易价款为整。该款于本合同签订生效后一次性付给元整,余整,待该商品房交付并由甲方协助办理完毕过户登记,领取到该房屋所有权证时一次性即时付给甲方。

三、本合同签署生效后,甲方应即行将购买该商品房相关的全部资料交付乙方收存使用。交付后乙方依甲方的名义享有和履行该商品房权益的后续权利和义务。

四、甲方有义务为该商品房将来变更过户到乙方名下进行协助支持,并严格按本协议履行约定义务,否则即视为对本协议的'严重违约,应支付乙方违约金整。

五、乙方应严格按本协议履行约定义务,否则即视为对本协议的严重违约,应支付甲方违约金整。

六、本协议由__律师事务所___分所进行依法见证。

七、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,见证方留存一份,各份具有同等的法律效力。

甲方:______乙方:___见证方:__

律师事务所律师:___律师助理:___

____年____月___日

商品房合同(篇2)

起诉撤销房屋买卖合同解除协议

起诉撤销房屋买卖合同解除协议相关事项有哪些?欢迎阅读这篇关于起诉撤销房屋买卖合同解除协议的文章,更多精彩内容还在应届毕业生公文网等你哦!

房屋买卖合同,被法院判决取消,我还能起诉买方违哟吗?

《华民共合同》第百零七条规定:事履行合同义务或者履行合同义务符合约定应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任据知违约向守约支付违约金或赔偿损失能免除继续履行合同义务

守约方可否直接起诉解除房屋买卖合同

《房屋买卖合同》签订若违约履行合同另则需选择解除合同并追究其违约责任《合同》第九十六条规定:事依照本第九十三条第二款、第九十四条规定主张解除合同应通知合同自通知达解除按规定理解:若要解除《房屋买卖合同》则需要首先通知另合同才能解除般种解除采用书面通知式例委托律师发《律师函》等告知解除合同司实践并种解除合同式守约没书面通知解除《房屋买卖合同》直接向院起诉要求解除合同式种行认通知解除《房屋买卖合同》院则直接审理该案认定原告解除《房屋买卖合同》主张否立

起诉解除房屋买卖合同

尚未户起诉更要求解除合同应经户能向追讨欠款及利息

去哪起诉房屋买卖合同解除

看合同约定没约定

二手房买卖中如何撤销网签

买卖双未达交易、合同买受或资金划转式变化事应按照双预先《存量房买卖合同信息表(自行交)》约定网信息注销期限与式服务窗口办理该房屋重新交易须再进行网签约三:网信息注销办理程序: 1、事填写注销申请: 通服务窗口签约事填写《存量房买卖合同信息注销申请表(自行交)》通房产经纪机构或交易保证机构进行签约由房产经纪机构或交易保证机构系统填写注销申请并打印《存量房买卖合同信息注销申请表(经纪交)》2、事、经纪机构或交易保证机构向服务窗口提交材料: (1)填写完《存量房买卖合同信息注销申请表》(事已签字或盖章)(2)事身份证件原件复印件;委托办理需提供授权委托书3、服务窗口工作员核注销材料网签系统注销该合同网信息四:见撤销网签需双协商同意协商想撤销能院起诉五、于房主若能撤销网签其房屋让办理户手续;于买房目前银行按揭贷款需网签手续所若能撤销网签办理其房屋按揭贷款手续

怎样向法院申请撤销债务人的房屋买卖合同

1,直接到法院申请撤销买卖合同。中华人民共和国民事诉讼法第二编 审判程序第十二章 第一审普通程序第一节 起诉和受理第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条 起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。第一百二十一条 起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。

2,申请法院查封债务人的房产。中华人民共和国民事诉讼法第九章保全和先予执行第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的.申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。

乙方买二手房,甲方违约,有中介,如何签解除协议!?

解除房屋买卖合同一般有两种情形:一种是法定解除,一种为约定解除。合同解除的条件由法律直接加以规定者,其解除为法定解除,而当事人以合同形式,约定为一方或双方保留解除权的解除为约定解除。一、合同的法定解除我国现行《合同法》规定了五种情形,只要符合任意一种情形,当事人可以解除合同:1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;5、法律规定的其他情形。二、合同协议解除合同协议解除的条件,是双方当事人协商一致解除原合同关系。其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同,其主要内容为废弃双方原合同关系,使双方基于原合同发生的债权债务归于消灭。协议解除采取合同(即解除协议)方式,因此应具备合同的有效要件,即:当事人具有相应的行为能力;意思表示真实;内容不违反强行法规范和社会公共利益;采取适当的形式。

商品房合同(篇3)

导语:关于在创先争优活动中实施“三创四做”行动计划的意见

1.本公约文本为树范文本,也可作为签约利用文本。签约之前,买受人该当细致涉猎本公约内容,对公约条目及专业用词明白不同等的,可向本地房地产开辟主管部分询问。

2.本公约所称商品房是指由房地产开辟企业开辟构筑并销售的房屋。

3.为表现公约两边的自愿原则,本公约文本中相干条目后都有空白行,供两边自行商定或补充商定。两边当事人可以对文本条目的内容进行点窜、补充或删减。公约签订见效后,未被点窜的文本印刷笔墨视为两边赞成内容。

4.本公约文本中触及到的选择、填写内容以手写项为优先。

5.对公约文本【  】当选择内容、空格部位填写及其他必要删除或添加的内容,两边该当会商肯定。【  】当选择内容,以划√方法选定;对付实际环境未产生或交易两边不作约按时,应在空格部位打×,以示删除。

6.在签订公约前,出卖人该当向买受人出示该当由出卖人供给的有关证书、表明文件。

7.本公约条目由中华人民共和国构筑部和国度工商行政办理局当真解释。

商品房交易公约

公约编号:__________

公约两边当事人:

出卖人:___________________________

注册地点:___________________________

交易执照注册号:________________________

企业天资证书号:________________________

法定代表人:______________关联德律风:_______

邮政编码:_______________

拜托代办人:______________地点:_________

邮政编码:_______________关联德律风:_______

拜托代办机构:_________________________

注册地点:___________________________

交易执照注册号:________________________

法定代表人:______________关联德律风:_______

邮政编码:_______________

买受人:____________________________

【本人】【法定代表人】姓名:______国籍:_________

【身份证】【护照】【交易执照注册号】【  】__________

地点:_____________________________

邮政编码:_______________关联德律风:_______

【拜托代表人】【  】姓名:______国籍:_________

地点:_____________________________

邮政编码:_______________德律风:_________

根据《中华人民共和国公约法》、《中华人民共和都城市房地产办理法》及其他有关法律、标准之法则,买受人和出卖人在划1、自愿、会商同等的根本上就交易商品房达成以下和谈:

第一条  项目构筑根据。

出卖人以____方法获得位于____、编号为____的地块的地皮利用权。【地皮利用权出让公约号】【地皮利用权划拨承诺文件号】【划拨地皮利用权让渡承诺文件号】为______________。

该地块地皮面积为____,筹划用处为____,地皮利用年限自__年__月__日至__年__月__日。

出卖人经承诺,在上述地块上构筑商品房,【现定名】【暂定名】____。构筑工程筹划允许证号为____,施工允许证号为____。

______________________________________________________________________。

第二条  商品房销售根据。

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房承诺构造为____,商品房预售允许证号为____。

______________________________________________________________________。

第三条  买受人所购商品房的根本环境。

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本公约附件一,房号以附件一上表现为准)为本公约第一条法则的项目中的:

第____【幢】【座】____【单位】【层】____号房。

该商品房的用处为____,属____布局,层高为____,构筑层数地上__层,地下__层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

该商品房【公约商定】【产权挂号】构筑面积共____平方米,此中,套内构筑面积____平方米,大家部位与公用房屋分摊构筑面积____平方米(有关大家部位与公用房屋分摊构筑面积构成阐明见附件二)。

______________________________________________________________________。

______________________________________________________________________。

第四条  计价方法与价款。

出卖人与买受人商定按下述第____种方法谋划该商品房价款:

1.按构筑面积谋划,该商品房单位为(____币)每平方米____元,总金额(____币)__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。

2.按套内构筑面积谋划,该商品房单价为(____币)每平方米____元,总金额(____币)__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。

3.按套(单位)谋划,该商品房总价款为(____币)千__百__拾__万__千__百__拾__元整。

4.___________________________________________________________________________________________________________。

第五条  面积确认及面积差别处理。

根据当事人选择的计价方法,本条法则以【构筑面积】【套内构筑面积】(本条目中均简称面积)为根据进行面积确认及面积差别处理。

当事人选择按套计价的,不适用本公商定。

公约商定面积与产权挂号面积有差别的,以产权挂号面积为准。

商品房交付后,产权挂号面积与公约商定面积产生差别,两边赞成按第__种方法进行处理:

1.两边自行商定:

(1)___________________________________________________________________;

(2)___________________________________________________________________;

(3)___________________________________________________________________;

(4)___________________________________________________________________。

2.两边赞成按以下原则处理:

(1)面积偏差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2)面积偏差比绝对值超过3%时,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人在买受人发起退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按____利率付给利钱。

买受人不退房的,产权挂号面积大于公约商定面积时,面积偏差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超过3%部分的房价款由出卖人负担,产权归买受人。产权挂号面积小于公约挂号面积时,面积偏差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权挂号面积-公约商定面积

面积偏差比=-------------×100%

公约商定面积

因计划变动造成面积差别,两边不清除公约的,该当签订补充和谈。

第六条  付款方法及期限。

买受人按以下第__种方法按期付款:

1.一次性付款

______________________________________________________________________。

2.分期付款

______________________________________________________________________。

3.其他方法

______________________________________________________________________。

第七条  买受人过期付款的违约责任。

买受人如未按本公约法则的时候付款,按以下第__种方法处理:

1.按过期时候,别离处理(不作累加)

(1)过期在__日以内,自本公约法则的应付款期限之第二天起至实际全额付出应付款之日止,买受人按日向出卖人付出过期应付款万分之__的违约金,公约连续践诺;

(2)过期超出__往后,出卖人有权清除公约。出卖人清除公约的,买受人按累计应付款的__%向出卖人付出违约金。买受人承诺连续践诺公约的,经出卖人赞成,公约连续践诺,自本公约法则的应付款期限之第二天起至实际全额付出应付款之日止,买受人按日向出卖人付出过期应付款万分之__(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中的过期应付款指遵照本公约第六条法则的到期应付款与该期实际已付款的差额;采纳分期付款的,按响应的分期应付款与该期的实际已付款的差额肯定。

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第八条  交付期限。

出卖人该当在____年__月__日前,遵照国度和处所人民当局的有关法则,将具有以下第__种前提,并符合本公约商定的商品房交付买受人利用:

1.该商品房经验收合格。

2.该商品房经综合验收合格。

3.该商品房经分期综合验收合格。

4.该商品房获得商品室第交付利用承诺文件。

5.__________________________________。

但如遇以下特别因为,除两边会商赞成清除公约或变动公约外,出卖人可据实予以延期:

1.遭受不可抗力,且出卖人在产生之日起__日内告知买受人的;

2.__________________________________;

3.__________________________________。________________________________________________________________________。

第九条  出卖人过期交房的违约责任。

除本公约第八条法则的特别环境外,出卖人如未按本公约法则的期限将该商品房交付买受人利用,按以下第__种方法处理:

1.按过期时候,别离处理(不作累加)

(1)过期不超出__日,自本公约第八条法则的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人付出已交付房价款万分之__的违约金,公约连续践诺;

(2)过期超出__往后,买受人有权清除公约。买受人清除公约的,出卖人该当自买受人清除公约关照到达之日起__天内退还扫数已付款,并按买受人累计已付款的__%向买受人付出违约金。买受人要求连续践诺公约的,公约连续践诺,自本公约第八条法则的最终交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人付出已交付房价款万分之__(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第十条  筹划、计划变动的商定。

经筹划部分承诺的筹划变动、计划单位赞成的计划变动导致以下感化到买受人所购商品房质量或利用效用的,出卖人该当在有关部分承诺赞成之日起10日内,书面关照买受人:

(1)该商品房布局式样、户型、空间尺寸、朝向;

(2)__________________________________;

(3)__________________________________;

(4)__________________________________;

(5)__________________________________;

(6)__________________________________;

(7)__________________________________。

买受人有权在关照到达之日起15日内做出是不是退房的书面复兴。买受人在关照到达之日起15日内未作书面复兴的,视同接纳变动。出卖人未在法则时限内关照买受人的,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人须在买受人发起退房要求之日起__天内将买受人已付款退还给买受人,并按____利率付给利钱。买受人不退房的,该当与出卖人另行签订补充和谈。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第十一条  交代。

商品房到达交付利用前提后,出卖人该当书面关照买受人办理交付手续。两边进行验收交代时,出卖人该当出示本公约第八条法则的表明文件,并签订房屋交代单。所购商品房为室第的,出卖人还需供给《室第质量包管书》和《室第利用阐明书》。出卖人不出示表明文件或出示表明文件不齐备,买受人有权谢断交代,由此产生的延期交房责任由出卖人负担。

商品房合同(篇4)

出卖人(以下简称甲方):

法定代表人:           联系电话:

注册地址:            邮政编码:

营业执照号码:

开户行:             账号:

委托代理人:

地址:

预定人(以下简称乙方):

地址:

邮政编码:            联系电话:

委托代理人:

国籍/法定代表人:        身份证(护照)/营业执照号码:

地址:

邮政编码:            联系电话:

第一条 商品房情况

该商品房销售许可证号:

商品房座落于____________,设计用途    ,建筑结构    ,建筑总层数为    层。建筑面积    平方米,其中:套内建筑面积   平方米,公共部位分摊建筑面积   平方米。条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房产转让合同》,经市府主管部门办理转让登记手续。

第二条 商品房价款

第三条 定金付款形式及时间

双方签定预定协议时,预定人一次性支付定金     元(币种:  ),计       (大写),定金数额不得超过总房款的20%。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定。

双方约定,自本协议签订之日起至  年  月  日前交纳首付款并签订商品房买卖合同。

第四条 定金处理

签订《商品房买卖合同》后,预定人支付的定金转为房价款。

第五条 双方需要约定的其他内容。

第六条 本协议发生争议,双方应协商解决。协商不成的,应向人民法院提起诉讼。

第七条 本协议一式  份,甲乙双方各持   份,自签订之日起生效。

甲方:                乙方:

年 月 日             年 月 日

委托代理人:     委托代理人:

年 月 日             年 月 日

商品房合同(篇5)

出卖人:_________________________________________________________

注册地址:_______________________________________________________

项目地址:

营业执照注册号:_________________________________________________

企业资质证书号:_________________________________________________

法定代表人:____________________联系电话:_______________________

邮政编码:_______________________________________________________

买受人:________________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________国籍______________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________

常住地址:________________________________________________________

邮政编码:______________________联系电话:______________________

【委托代理人】【 】姓名:____________________国籍:_____________

常住地址:________________________________________________________

邮政编码:______________________联系电话:________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、公平守信的原则上就买卖商品房达成如下协议:

商品房合同(篇6)

出售方(甲方):____________________________________  地址:____________邮码:____________电话:____________  购买方(乙方):____________________________________  姓名:________性别:____出生:________年____月____日  国籍:____________身份证号码:____________  地址:____________邮码:____________电话:____________  

第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____2的土地使用权。  地块编号:____使用年期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。甲方在上述土地兴建,系____定名____,由甲方预售。  

第二条乙方自愿向甲方定购上述第____幢____号(第__层)。建筑面积____2,土地面积2(其中:基底分摊____2、公用分摊____2、其他____2)。  

第三条甲方定于________年____月____日交付乙方使用。  如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过____天。  

1.人力不可抗拒的自然灾害;  

2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;  

3.其他非甲方所能控制的因素。  上述原因必须凭____市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致。  

第四条甲乙双方同意上述订购之售价为:____单价元2,总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元(小写_____万元)。  付款方式:乙方按甲方指定收款银行:  账户名称:________________帐号:_______________  分期(一次)付款(见附表一)。  

第五条乙方如未按本合同

第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将出售他人。条、乙方同意签订本合同时,支付定金人民币_______元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保。  

第六条甲方如未按本合同

第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日

第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。  

第七条甲方出售的须经市建筑质量检验部门验审合格,并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。  

第八条甲乙双方在交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。有权享用与该有关联的公共通道、设施、活动场所。条、在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房预售合同的。  

第九条乙方所购只作____使用,在使用期间不得擅自改变该结构和用途,如有损坏应自费修缮。  乙方购置的所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。条 甲方出售的楼宇须经 市建筑质量检验部门验审合格,并负责保修一年,如质量不合格时,乙方有权提出退房。  

第十条预售的,乙方不许转让、抵押,否则,后果自负。  

第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。  

第十二条本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,按下列项解决:  

1.由仲裁机关仲裁;  

2.由人民法院裁判;  

第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。  甲方:____________  代表人:________年____月____日  乙方:____________  代表人:________年____月____日

商品房合同(篇7)

卖方:_________

买方:_________

甲方按照《_________市实施办法》的规定,通过_________方式,取得_________市_________区_________地块的土地使用权,土地面积为_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的_________,现已具备规定的预售条件,经_________市房地产管理局批准,准予上市预售,_________市商品房销售许可证号为_________。

乙方自愿购买甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方预购房屋的定金_________元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。

第一条_________房屋,房屋用途_________,建筑面积为_________平方米,土地使用面积_________平方米,土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。

上述面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为__________________元整。房屋竣工后,第一条载明的暂测面积与实测面积误差在_________%以内的,不再结算;误差超过_________%的,超过部分按房屋售价进行结算。

付款方式见附件二,乙方按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。

第三条甲方须于_________年_________月_________日前,将房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期将房屋交给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约的终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第四条乙方逾期付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日起至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条甲方交付房屋时,应提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》。

甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的,乙方有权终止本契约,甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。

第六条甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第七条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。

第八条本契约由双方签字,在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之日起30日内,由双方共同到_________局交易管理部门办理。

第九条本契约生效后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因需转让,须报_________市房地产管理局批准。

第十条双方同意房屋交付后30日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续,并按有关规定申领房地产权属证件。

第十一条办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第十二条本契约在履行中发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本契约未尽事项,在不违反本契约的前提下,双方可签订补充协议。

本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十四条本契约本一式两份,甲乙双方各执一份,副本_________份,交房地产管理部门_________份。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

商品房合同(篇8)

本合同文本适用于南京市行政区域内(不含两县)国有土地范围内取得商品房预售许可证的商品房预售,经济适用房的预售不适用本合同文本。送达方式采取直接送达买卖双方并签收或邮寄送达(挂号信或特快专递);如已经采取以上方式但无法送达而采取公告方式送达的,自公告之日起的第十日,视为送达。公告内容应有被送达人的名称或姓名。

除甲、乙双方签署栏和登记机关登记栏外,本合同其它空白处均应当通过南京市网上房地产系统打印填写。

在本合同中的【?】内打“√”表示选择,打“_________”表示不选择。本合同空格部分若为空白句,应以“以下空白”字样注明。本合同经登记备案后,不得随意变更或解除。如依照本合同相关条款约定或前条约定的方式裁定变更合同内容或解除合同的。

本合同特别制作“乙方办理登记手续专用”专项用于乙方办理各项登记手续;该专用文本在乙方办理房屋所有权转移登记后由房屋权属登记机关存入房产档案馆。本合同建筑面积计算的规则为:□(1)国家规范或标准:《房产测量规范》(GB/T17986.1-20__)/□(2)深圳市地方技术规定:

《?》商品房预售合同

预售人(下称“甲方”):_____________

预购人(下称“乙方”):_____________

甲方已领取___号《国有土地使用证》,依法享有南京市____区____地块的国有土地使用权;该宗地块地号为_________。

甲方已领取宁房销第_____号《南京市商品房预售许可证》,依法可以预售相应商品房。

根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及建设部《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》等规定,甲、乙双方就商品房预售事宜,经协商一致,订立合同如下。申请人承诺:本表填报内容及提交材料是真实的。因提供虚假资料及信息而引起的法律责任,均由申请人承担。

第一条?合同标的基本情况

二、该商品房所在楼幢的主体建筑结构为_____,主体建筑层数为____层,其中+0.00米以下_____层,+0.00米以上_____层,该商品房位于【?】+0.00米以上【?】+0.00米以下第_____层。

三、该商品房设计用途为_____,层高_____米(与本层高不一致的部位另见附件2中的层高标注)。

五、该商品房的装修装饰材料及设备标准见附件4。

六、该商品房占用范围内的国有土地使用权,其土地使用权面积在乙方办理国有土地使用权登记时,由政府主管部门核定。该商品房的土地用途为_____,土地使用年限自?____年____月____日起至____年____月____日止。

七、该商品房所在楼幢当前的工程建设形象进度为________。

第二条?该商品房的权利瑕疵

一、甲方告知乙方,该商品房存在下列权利瑕疵:

【?】其占用范围内的土地使用权已设定抵押,抵押权人为____,抵押登记部门为_____,抵押登记日期为_____。本合同文本是根据《青岛城镇房地产交易管理条例》和建设部、国家工商行政管理局印发的《商品房买卖合同示范文本》制定的合同示范文本。印制的合同条款为提示性条款,供买卖双方当事人约定时采用。购房人应当仔细阅读本合同内容。

【?】已设定在建工程抵押,抵押权人为_____,抵押登记部门为____,抵押登记日期为_____。

第三条?定金及其处理办法

一、乙方应于____前向甲方支付定金(大写____元)(小写____元),币种_____。

二、甲、乙双方履行本契约时,定金按下列方式处理:________.

【?】在乙方最后一次付款时充抵合同价款。

【?】在_____时,甲方一次性返还乙方。

第四条?计价方式与价款

乙方预购该商品房以建筑面积计价,单价为_____元/平方米,总价款合计(大写)_____,(小写)____,币种为____。该总价款由下列款项构成:________________

【√】房价款:______元。

【?】房屋套内的装饰装修款:_______元。

第五条?付款方式、时间和迟延付款的责任

一、乙方应按下列方式和时间向甲方支付合同价款:

【?】一次性付款:________________

【?】分期付款:__________________

【?】预购商品房抵押贷款:________

按本款约定,乙方应向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期,视为乙方应当付款的日期。贷款银行按约发放贷款的,乙方实际向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期,视为乙方实际付款的日期。根据《青岛土地房屋权属登记条例》的规定,房地产交易登记部门在办理交易登记时,实行实名登记制。购房人在签订本合同时,应当填写真实姓名或名称;

二、乙方迟延支付合同价款的,应向甲方承担下列违约责任,但甲方依法解除本合同的除外:

【?】按照未付到期价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息,向甲方支付违约金。

【?】按照未付到期价款的万分之____/天计算,向甲方支付迟延期间的违约金。

三、乙方迟延支付合同价款,经甲方催告后?日后仍未支付到期价款,且未付到期价款的金额达到总价款____%的,甲方有权解除本合同,并按下列约定清理和结算:在签订本合同前,房地产开发企业应向购房人出示《青岛商品房预售(租)许可证》或《房地产权证》。预售许可证或《房地产权证》真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况。

】按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算,甲方可要求乙方按照总价款在本合同签订之日起至本合同解除之日止同期利息的____倍赔偿损失。甲方应在解除本合同____日内,将已收价款扣除乙方应当赔偿的金额后退还乙方。乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的。为体现合同双方的自愿原则,双方当事人可以对合同文本条款的内容进行增补或删减。

本合同解除时另有定金的,定金也不予返还。

【?】按照总价款的万分之_____/天计算,向甲方支付迟延期间的违约金。

第六条?房屋交付时间、条件和迟延交付的责任

一、甲方应于_____年_____月_____日前向乙方交付该商品房。

二、该商品房交付时应当符合下列条件:

【√】已取得《建设工程规划验收合格书》和房屋建筑工程竣工验收备案证明材料;

【√】己取得用于房屋权属登记的《房屋测绘成果》;

【?】第二条所列权利瑕疵已消灭;

【?】应当在交付该商品房同时达到甲方承诺条件的附件6中的第?项已达到甲方承诺的条件;

该商品房为住宅的,甲方还应当提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

三、甲方迟延交付该商品房的,应承担下列违约责任;但乙方解除本合同的除外:

【?】按照已收价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息,向乙方支付违约金。

【?】按照已收价款的万分之_____/天计算,向乙方支付迟延期间的违约金。

【?】按照房地产评估机构?评定的同地段同类房屋租金标准计算违约金。

四、甲方迟延交付该商品房,经乙方催告后?日后仍未交付的,乙方有权解除本合同,并按下列约定清理和结算:甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房订立本合同:

【?】按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算,乙方可要求甲方按照总价款在本合同签订之日起至本合同解除之日止同期利息的?倍赔偿损失。甲方应在解除本合同?日内,将已收价款退还乙方并同时向乙方支付赔偿金。乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的,甲方可用应当退还和支付给乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到期的贷款。

本合同解除时另有定金的,还应双倍返还定金。

乙方应在收到以上约定的款项后______日内,协助甲方到登记机关注销本合同解除前办理的各项登记手续。因乙方原因导致本合同解除前办理的登记手续迟延注销的,乙方承担下列违约责任:属预售商品房的,甲方应当在_________年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定。

【?】按照总价款的万分之_______/天计算,向甲方支付迟延期间的违约金。

第七条?配套基础设施和其他设施

一、甲方对配套基础设施及其它设施的承诺见附件6。

二、附件6中的设施迟延达到甲方承诺条件的,甲方承担下列违约责任,但乙方解除本合同的除外:

【?】按照_____元/天·项计算,向乙方支付违约金。

本款约定的违约责任不与第六条约定的迟延交付违约责任累加适用。

三、该商品房交付后,附件6中第_____项设施迟延达到甲方承诺条件,经乙方催告后_____日内仍未达到的,乙方有权解除本合同,并按下列方式处理:_______________。

第八条?配套房屋和建筑的产权归属

除附件7所列项目以外的配套房屋和建筑归甲方所有。但权利人应当按规划核定用途使用配套房屋和建筑,不得擅自改变其用途。商品房达到交付使用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时,甲方应当出示《商品房竣工验收备案登记证》,并签署房屋交接单。甲方还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全。

第九条?规划和设计变更的约定

一、甲方承诺按已公示的商品房项目的《建设工程规划许可证》和核准图所确定的条件进行建设。

二、经规划行政主管部门批准,该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定条件在本合同生效后发生变更,出现下列影响该商品房质量或使用功能的情形,甲方应在变更被批准之日起?自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止。

【?】该商品房所在楼幢与相邻楼幢的正面建筑间距比原间距减少_____米。

【?】南面相邻楼幢檐口高度增加____米。

【?】该商品房朝向的方位偏角变化值超过___度。

三、经设计单位同意,该商品房的建筑工程设计文件在本合同生效后发生变更,出现下列影响该商品房质量或使用功能的情形,甲方应在变更确立之日起____日内(应当不超过10日)书面通知乙方:甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方按累计应付款的_______%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的,经甲方同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止。

【√】该商品房结构形式发生变化。

【√】该商品房户型发生变化。

四、乙方收到甲方的通知后______日内作出是否解除本合同的书面答复;乙方在约定的期限内未作书面答复本合同的,按下列约定处理:逾期不超过____日,自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止。

【?】视同乙方接受变更以及由此引起的合同价款变更。

五、甲方在约定的期限内未书面通知乙方的,乙方有权解除本合同。

乙方解除本合同的,甲、乙双方按下列约定清理和结算:

六、乙方收到甲方通知后在约定期限内书面答复不解除本合同,或甲方在约定的期限内未书面通知乙方,但乙方不解除本合同的,甲方应按变更给乙方造成的实际影响,给予乙方相应补偿。乙方不退房的,实测面积大于合同约定面积时,房屋差价由乙方补足;超出3%部分的房屋差价由甲方承担,产权归乙方。实测面积小于合同约定面积时,房屋差价由甲方据实返还乙方;

七、该商品房项目和该商品房的建筑工程设计文件在本合同生效后发生其它规划变更或设计变更的,甲、乙双方的权利义务按法律法规和其它国家规定的精神处理。甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因。

第十条?房屋交付和接收手续

一、该商品房具备第六条第二款约定的交付条件后,甲方应当在确定的交付日期前?天,书面通知乙方办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。甲方通知确定的交付日期应当给乙方必要的准备时间和必要的方便。甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方:

甲方应当出示第六条第二款约定的证明文件,并满足第六条第二款约定的其它交付条件。甲方不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全,或未满足第六条第二款约定的其它交付条件的,乙方有权拒绝接收该商品房。乙方退房的。

甲、乙双方进行交接时,甲方明确告知乙方交付的商品房尚未取得第六条第二款约定的证明文件或尚未满足第六条第二款约定的其它交付条件,乙方仍愿意接收该商品房的,视为双方对房屋交付条件的变更。乙方不退房的,应当与甲方另行签订补充协议。如双方在30日内未能达成补充协议的。

三、甲、乙双方签署商品房交接单,交接钥匙后即为交付。

四、该商品房已满_____付条件,但乙方收到甲方的书面交房通知后,拒绝接收该商品房或未如期办理交接手续的,按下列方式处理:甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的。

【?】乙方按每天?元向甲方支付逾期交接期间的违约金,该房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付日起由乙方承担。乙方有权解除本契约,契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在契约解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外。

第十一条?面积差异和其它差异的处理

一、甲、乙双方办理交接手续时,第六条第二款中《房屋测绘成果》载明的该商品房实测面积与第一条约定的面积发生误差的,按下列方式处理:条 乙方如未按本契约附件三付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之 (大写数字)向甲方支付延期违约金。甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。

【?】建筑面积误差比绝对值在____%以内(含本数,不得超过3%)的,按照第四条约定的价格据实结算;甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本契约约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之 _________ (大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过 _________ 日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。

二、其它差异的处理:

1、该商品房的实际层高低于第一条约定层高,其误差值超过国家有关规范、标准允许误差值的,甲方承担下列责任:因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,乙方于收到通知之日起 _________ 日内有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本契约,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条)。

2、该商品房交付的装饰装修材料和设备标准低于附件4约定标准的,甲方承担下列违约责任:

【?】按交付时的市场差价双倍赔偿乙方。

第十二条?预售款专用和监管

一、甲方保证,在该商品房竣工前,所收取的合同价款专项用于该商品房所在楼幢的工程建设,不挪作他用。

二、甲方已与?银行签订商品房预售款监管合同,银行监管帐户的开户行为?。

第十三条?商品房质量保证

一、甲方承诺该商品房使用合格的建筑材料、构配件,该商品房质量符合国家和省、市颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

二、经有市级以上检测资质的省、市建筑工程质量检测机构检测,该商品房主体结构质量确属不合格的,或因该商品房存在重大工程质量问题,乙方有权解除本合同。其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

【?】甲方应在本合同解除后_____日内退还全部已付款,并按照_____利率计算支付利息;给乙方造成经济损失的,由甲方承担赔偿责任。持本契约和有关证件共同到北京市 _________ 房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

三、该商品房的工程质量保修范围和保修期见附件8,保修期自该商品房交付之日起计算。

甲方应按国家规定和本合同约定承担该商品房的工程质量保修责任。乙方发现该商品房存在工程质量问题的,应及时通知甲方或其受托人;甲方或其受托人接到乙方的报修通知后应在?小时内到场检查(双方另约时间的除外),并根据工程质量问题的实际情况与乙方商定具体维修日期。条 本契约签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,须经甲方同意并签订预售转让书面协议。

甲方委托代为承担保修任务的受托人应当在?年内常驻该商品房项目现场。甲方没有将保修任务委托给受托人的,甲方应当在?年内设立常驻该商品房项目现场的报修点。条 双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续。

甲方或其受托人怠于履行该商品房工程质量保修责任的,应当承担下列责任:

【?】按每拖延一天?元计算,向乙方支付违约金。

【?】乙方的实际经济损失。

四、甲、乙双方对该商品房工程质量问题发生争议的,任何一方均可委托由市级以上检测资质的省、市建筑工程质量检测机构检测,另一方应当配合和协助检测工作。条 本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的。

检测结果支持一方主张的,由对方承担检测费用。

第十四条?前期物业服务(前期物业管理期间签订本合同时适用)

一、本合同签订前,甲方就该商品房所在商品房项目的物业管理已与物业管理企业?签订《前期物业服务合同》,并制定了《业主临时公约》。《前期物业服务合同》和《业主临时公约》详见附件9-1、附件9-2。条 本契约未尽事宜,双方可签订补充协议。

乙方已详细阅读并自愿遵守该《前期物业服务合同》,同时已签订了《业主临时公约》,并承诺按其规定行使权利、履行义务。条 本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共 _________ 份。

二、与该商品房的物业管理有关的其它事项见附件9-3。

第十五条?合同备案手续和权属登记手续

一、本合同签订后?日内(应当不超过10日),甲方应按规定通过南京市网上房地产操作系统,将本合同基本信息传送至南京市房产管理产权市场处备案。购房是种民事法律行为,涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多,为更好地维护双方当事人的权益。

二、在本合同基本信息传送至南京市房产管理产权市场处备案后,且在本合同签订后______日内(应当不超过30日),甲、乙双方应按规定办理商品房预售合同登记备案手续。在签订预售合同前,房地产开发企业应向购房人出示商品房预售许可证。预售许可证真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况。

三、乙方为支付合同价款需申请预购商品房抵押登记的,甲、乙双方应当同时或在先办理商品房预售合同登记备案手续。预售的商品房是房地产开发企业正在建设中的房屋(或已建成但未办理房地产权属登记证明的房屋),该房屋的面积、交房日期质量等方面都存在着不确定因素。

四、该商品房交付后_____日内(应当不超过90日),甲、乙双方应当共同申请房屋所有权转移登记。

甲方应当在双方申请房屋所有权转移登记前,将需要由其提供的房屋权属登记资料报送南京市房产管理局产权市场处。商品房预售时房屋的建筑面积是暂测的,房屋交付时则以房屋所在地房屋、土地或房地产主管部门认定的测绘机构实测建筑面积为准。预售合同中须明确载明房屋的建筑面积、套内建筑面积、公用分摊建筑面积。

五、甲方承诺:

【?】乙方领取《房屋所有权证》后,乙方有权且应当要求甲方及时配合办理该商品房占用范围内的国有土地使用权变更登记。买受人有权退房。买受人退房的,房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人,同时支付已付房价款利息。产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人;

【?】乙方领取《房屋所有权证》_____天后,乙方有权且应当要求甲方配合办理该商品房占用范围内的国有土地使用权变更登记。国务院发布的《建设工程质量管理条例》规定,施工单位对商品房屋的质量的保修期限为:'(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

六、因一方过错,导致本条约定的上列手续迟延办理,经对方催告后?天仍未办理的,过错方应向对方承担下列违约责任:房屋的主体结构质量不合格的,按国务院发布的《城市房地产开发经营管理条例》第三十二条关于'商品房交付使用后,购买人认为主体结构质量不合格的,可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验,确属主体结构质量不合格的,购买人有权退房;给购买人造成损失的。

【?】按每迟延一天_____元计算,支付违约金。

七、附件7中的配套房屋建成后,甲方应按规定及时移交给业主委员会或物业管理企业。物业管理服务用房在甲方办理房屋所有权初始登记时按规定程序以物业管理区域内的全体业主名义申请房屋权属登记;其它符合所有权登记条件的且业主委员会已成立的。可选择向不动产所在地人民法院起诉,也可选择向仲裁委员会申请仲裁。如果选择申请仲裁的,可向本市的仲裁委员会申请,也可向外地的仲裁委员会申请。

第十六条?生效条件?甲、乙双方约定,本合同经双方签署并?后生效。

第十七条?送达?一方向对方送达的有关本合同的文件,以本合同载明的通讯地址为送达目的地;一方若需变更通讯地址,应当及时通知对方。因接收方或其签收人原因导致接收方没有收到送达文件的,视为已送达。商品房预售合同签订后应及时向房地产登记机构办理商品房预售合同登记备案,以便保护合同双方当事人权益。不登记备案的预售合同,当发生重复预售、抵押等事实时不能对抗第三人。办理登记手续。

第十八条?争议解决方式因本合同的订立、效力、履行、变更和转让、终止等发生争议的,甲、乙双方应协商解决。协商不成的,按下列方式解决:该房屋建筑设计及平面图见本合同附件二;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三;该房屋相关情况说明(抵押关系、资料关系)见本合同附件四,(相邻关系及小区平面布局)见本合同附件六;

【?】向人民法院提起诉讼。

【?】向南京_____委员会申请_____。

【?】向__________委员会申请_____。

第十九条?补充协议、附件内容、空格的填写内容的效力

一、本合同未尽事宜,甲、乙双方可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。但补充协议中的内容系不合理地减轻或免除本合同约定应当由甲方承担的责任。条 乙方购买该房屋的总房价款(含附件三中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。

二、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,附件内容、空格的填写内容与铅印内容具有同等法律效力。但附件内容、空格部分的填写内容排除铅印部分中的非选用性内容,且系不合理地减轻或免除本合同约定应当由甲方承担的责任。条 在该房屋交付时,房屋建筑面积以认定的测绘机构实测面积为准,如甲方暂测面积与实测面积不一致时。

第二十条?合同份数及其签订后收执的约定

本合同一式_____份;其中甲方_____份,乙方_____份;乙方另执“乙方办理登记手续专用”文本一份。条 乙方若未按本合同约定的时间付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款额的日万分之计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。

附件1、总平面图

(如粘贴需加盖骑缝章)

附件2、套型及分层平面位置图

(如粘贴需加盖骑缝章)

附件3、计入共有共用分摊面积的共有部位

(参见网上房地产公示内容)

附件4、装饰装修及设备标准

(精装修的,由双方另行约定)

【√】外墙:

【√】内墙:

【√】顶棚:

【√】室内地面:

【?】外窗:

【?】单元防盗门:

【?】分户门:

【?】内门:

【?】厨房:?【√】地面:

【√】墙面:

【√】顶棚:

【?】设施:

【?】卫生间:【√】地面:

【√】墙面:

【√】顶棚:

【?】洁具:

【?】电梯:?【√】品牌名称和型号:

【√】产地:

【?】其它:

附件5

甲方已通知抵押权人预售该商品房的证明

(如粘贴需加盖骑缝章)

甲方处理权利瑕疵的承诺

【?】办理商品房预售合同登记备案手续前注销抵押登记。

【?】该商品房交付前注销抵押登记。

【?】办理房屋所有权转移登记前注销抵押登记。

【?】甲方应在本合同解除后?天内将已付价款以及按?利率计算的利息返还乙方,并另按已付价款金额的一倍向乙方承担惩罚性赔偿责任。甲方有权单方面解除本合同,乙方应当承担赔偿责任。甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额,剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的,甲方有权追索。

附件6、?配套基础设施及其它设施

【?】1、上水、下水设施:

____年___月____日达到?;

【?】2、供配电设施:

____年____月___日达到?;

【?】3、燃气供应设施:

____年____月___日达到?;

【?】4、供暖、供冷设施:

____年____月___日达到?;

【?】5、小区安护设施:

____年____月___日达到?;

【?】6、公共道路:

____年____月___日达到?;

【?】7、公共绿地:

____年____月___日达到?;

【?】8、共用停车库/场

位于:______________

____年____月___日达到?;

【?】9、会所

位于:_______________

约定的用途为:_______

】其他综合零售;】粮油零售;】糕点、面包零售;】其他日用品零售;】正餐服务;】快餐服务;】其他餐饮服务;】家庭服务;】托儿所;】洗染服务;】理发及美容保健服务;】洗浴服务;】摄影扩印服务【?】其他居民服务业;】家用电器修理;】其他日用品修理;】建筑物清洁服务;【?甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计(见附件二)。

以上概念的涵义以GBT4754-_________《国民经济行业分类》为准。

约定的服务对象为:

【?】仅限于该商品房项目的物业业主、物业使用人及其随行人。

【?】可向社会开放经营。

____年____月____日达到?;

双方的其它约定:

【?】会所的业主或使用人需改变会所用途的,需由该商品房所在物业管理区域内持有二分之一以上投票权业主参与表决,并取得与会业主中二分之一以上投票权的业主的同意。业主投票权参照业主在业主大会中的投票权确定。甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局,乙方有权要求甲方恢复,如不能恢复的。

【?】会所的业主或使用人需扩大会所服务对象范围的,需由该商品房所在物业管理区域内持有二分之一以上投票权业主参与表决,并取得与会业主中二分之一以上投票权的业主的同意。条 甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已支付的房价款日万分之计算。

【?】10、体育设施:________

约定的服务对象:___________

______年______月_____日达到;

【?】11、购物中心:

约定的服务对象:___________

______年______月_____日达到;

【?】12、幼儿园:

____年____月____日达到?;

【?】13、学校:

____年____月____日达到?;

【?】14、其它:

附件7、未计入共有共用分摊面积但归全体业主共有的房屋和建筑

一、网上房地产已公示的内容:

二、甲、乙双方约定的其他内容:

附件8、保修范围和保修期

【√】基础设施、房屋的地基基础和主体结构,为设计文件规定的合理使用年限。【√】房屋防水、有防水要求的卫生间、厨房、房间和外墙面的防渗漏,为?年(不低于5年)。条 该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后,甲方应在交付之日前天书面通知乙方办理交付该房屋的手续,乙方应在收到该通知之日起天内。

【√】电气管线、给排水管道、设备安装和装修,为_____年(不低于2年)。【√】管道堵塞,为____个月(不低于2个月)。条 该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的。

【√】房屋白蚁预防,】门窗翘裂、五金件损坏?为____年(不低于1年),】灯具、电器开关?为____个月(不低于6个月)?【,】卫生洁具。为_____年(不低于1年)?条 甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权,如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况。

【?】供热与供冷系统,为_____个采暖期、供冷期(不低于2个)。

附件9-3、与物业管理有关的其它重要事项

1、注明承重结构的房屋结构详图

(如粘贴需加盖骑缝章)

【?】共用能耗计量部位:

【?】共用能耗费用分摊办法:

【?】安全合理使用该商品房的其它注意事项:

甲、乙双方的其它约定

(此页无正文)

预售人(签章):____________?预购人(签署):________

住所地:____________________?住所地:________________

通讯地址:__________________?通讯地址:______________

编码:__________________?编码:______________

联系电话:__________________?联系电话:______________

营业执照注册号:____________?身份证件名称和编号:____

法定代表人:________________?法定代表人/负责人:_____

销售代理机构(签章):______?代理人(签署):________

岗位证书号码:______________

签署时间:?_________________?签署时间:______________

签署地点:__________________?签署地点:______________

以下由登记机关填写:

1、商品房预售合同登记备案:

2、预购商品房抵押预告登记:

商品房合同(篇9)

成都商品房买卖合同是指在成都市范围内进行商品房买卖交易时所使用的正式文书。该合同是双方当事人之间约定和规范的法律依据,也是房屋买卖交易的主要凭证。

这份合同包含了房屋买卖的各方当事人、房屋交付、价款支付、物业管理等方面的条款规定。合同中应该列明卖方的基本信息(包括姓名、身份证号码、联系方式等),买方的基本信息(包括姓名、身份证号码、联系方式等),以及交易的商品房的基本信息(包括房屋位置、面积、楼层等)。此外,还应当在合同中约定详细的交易过程,包括交付标准、形式、时间、附加条件等。

在合同签订前,双方当事人需要进行详细地沟通和协商,尤其是在房屋交付以及价款支付等方面的细节问题上。双方协商一致后,方可签订合同。在合同签订后,买卖双方有义务严格按照约定履行合同,并在合同约定的期限内完成交付和支付。

此外,在购买房屋时,买方应该特别注意房屋的土地性质、产权、抵押情况等细节问题,并及时向卖方或者相关权益部门进行了解和查询。同时,买方也要注意合同中的附条件约定,以免在交易过程中出现纠纷。

总的来说,成都商品房买卖合同是房屋买卖交易的重要凭证,它规定了双方当事人在交易过程中应该履行的义务和责任。只有在双方协商一致的基础上签订合同,并严格按照合同约定进行交付和支付,才能避免交易过程中出现的意外和纠纷。

商品房合同(篇10)

合同编号:

签订地点:

签订时间:

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

鉴于乙方购买甲方改装车辆(以下简称“产品”或“甲方产品”),为了共同开拓市场,经友好协商,双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定,就乙方采购、销售甲方产品事宜达成本合同。在签订本合同前,出卖人已向买受人介绍了合同项下车辆的基本情况。买受人已对合同项下的车辆品牌、规格型号、技术参数和性能等充分了解,并且对合同条款及其含义清楚。

一、产品订单

1.1乙方向甲方提交《汽车买卖合同订单》(以下简称“订单”,见附件1),明确向甲方采购的汽车型号、数量等具体事项。

1.2乙方提交的订单经甲方确认后不得随意变更,若确有必要变更的,乙方应在车辆未上线排产前日内提出变更申请并说明原因,经甲方同意后,可根据变更后的订单生产车辆,交付期按变更后的订单确认。

1.3乙方向甲方提交订单后,不得撤销订单。如有特殊情况确需撤销订单的,需在提交订单后3日内提出,经甲方同意解除订单的,乙方应按照订购汽车合同价值30%的标准向甲方支付违约金,该违约金不足以弥补甲方损失的,乙方需另行向甲方赔偿。

二、产品交付

2.1甲方按照订单约定的送达日期,将汽车停放在约定的地点,乙方在该地点对汽车进行验收,如有异议乙方应于验收当日书面提出。乙方支付全款且验收合格后,由双方办理交付手续。汽车毁损、灭失的风险自交付时起由乙方承担,本合同另有约定的除外。

2.2甲方应将以下随车文件及物品在交接汽车时交付乙方,乙方应现场检查确认是否齐全:随车工具、产品使用说明书、产品合格证、产品保修卡。

2.3因汽车资源紧张,甲方延迟送达不长于个工作日时,乙方表示理解且甲方无需承担任何责任。如再逾期超过日,由双方协商确定继续履行或就未履行部分解除订单,确定继续履行的由双方确定实际的交付日期,协商确定解除的双方协商确定已支付车款的处理方式。

2.4如为甲方提供底盘出售整车,汽车买卖合同订单下汽车的所有权自乙方全部履行完毕付款义务时转移于乙方,乙方未全部履行支付价款义务时该标的物所有权不发生转移,仍归甲方所有。如乙方提供底盘,乙方未全部履行支付价款义务时,甲方有权对订单下车辆行使留置权。

2.5乙方自提车辆的,应严格按照约定的时间在车辆停放地点自提车辆。自提期限届满乙方未提车的,车辆毁损、灭失的风险自自提期限届满之日起转移至乙方,同时乙方按照第九条的约定承担违约责任。

三、产品质量

3.1本合同项下汽车质量执行国家法律规定的标准。在签订本合同前,甲方已向乙方介绍了合同项下汽车的技术和质量标准,乙方已明确知悉并充分了解了合同及订单项下的汽车品牌、规格型号、技术参数和性能等。

3.2双方确认仅按照本合同以及订单明确约定的技术及质量标准进行验收、交付,甲方对汽车质量及售后服务负责的条件和期限按照随车交付乙方的《产品保修卡》的规定执行。其中三包服务规定:

1、底盘部份按底盘生产厂服务手册规定执行,并由底盘生产厂服务站负责。

四、车款的结算

4.1乙方承诺按甲方制定的汽车销售付款模式,选定付款结算方式,具体以订单约定为准。乙方需严格按照订单的约定履行付款义务,否则需按照第九条的约定承担相应的责任。

4.2乙方支付的车款应确定对应车辆的车架号和/或发动机编号,支付车款时未予确定的,甲方有权单方确定对应的车辆。

4.3乙方以银行承兑汇票方式支付车款的,乙方承诺所提供的票据来源合法、无瑕疵。若乙方所交付的票据出现无法承兑、无法流转等情形时,无论甲方是否持有票据乙方承诺自发现之日起三日内无条件向甲方全额支付与票据金额等额的车款,并且甲方对票据权利的丧失不承担任何责任。

五、产品的销售

5.1乙方承诺,乙方向车辆最终使用人交付车辆时,应明确向客户说明车辆的规格型号、载重等使用过程中需要注意的事项,属于特殊车辆的还应当说明相关的使用要求及相关的政策,并向车辆最终使用人告知在使用车辆前须认真参阅产品使用说明书,并按其载明的内容合理使用车辆。若乙方未告知车辆最终使用人,或车辆最终使用人知悉上述产品使用说明书内容后,未按照其载明的规格型号及要求使用车辆,导致车辆出现故障、毁损或产生其它损失的,由乙方或车辆最终使用人承担由此而引起的一切损失和后果不属于质保范围,且甲方对此不承担任何责任。

5.2乙方不得自行以甲方的名义向最终使用人做出关于产品技术、质量标准以及售后服务等方面的承诺,否则因此产生的纠纷及相关责任均由乙方承担。

六、通知及送达

6.1本合同载明的住所地为各方的通讯地址,寄至该地址的书面通知、函件及法律文书等一经签收即视为送达;未签收的,邮件退还之日则视为送达之日。

通讯地址变更的,需书面通知对方;未书面通知的以本合同载明的通讯地址为准。

七、责任

7.1乙方应严格按照本合同以及订单的约定向甲方付款,乙方未及时付款的,甲方有权拒绝交付车辆及/或车辆合格证。逾期超过三十日的,甲方有权单方解除逾期金额范围内的车辆订单或者逾期款项对应的车辆订单。

7.2乙方逾期提车的,每逾期一日按照车辆价款万分之三的标准向甲方支付违约金,逾期超过三十日仍未提车的,甲方有权自行处置车辆且无需承担任何责任。

7.3乙方未按期支付购车款,应当以逾期应付购车款为基数,自逾期之日起按每日万分之五向出卖人支付违约金,并赔偿因此而产生的所有费用。(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、仲裁费等)

八、终止/解除

8.1乙方出现以下任一情况,甲方有权终止/解除合同,收回授权并无需通知乙方,不向乙方承担任何责任,甲方有权扣除乙方的预付保证金并要求乙方承担因此给甲方造成的损失:

8.1.1未完全按照汽车买卖合同订单约定的时间、金额支付车款的;

8.1.2以车到付款方式结算的乙方,超过订单约定的交付提车日期15日不进行验收的;

8.1.3未按照本合同及汽车买卖合同订单的约定履行义务或履行义务不符合约定的。

8.2甲乙双方经协商一致可提前终止/解除本协议。

8.3双方签订的合作协议提前终止/解除的,本合同及订单一并终止、解除,已发生的订单正常履行的由双方按照相关约定履行完毕,无法正常履行的按照本合同或者订单的约定处理,没有约定的自合作协议终止、解除之日起解除。

8.4无论因何种原因本合同终止/解除的,双方同意按照以下约定处理相关事宜:

8.4.1乙方应付甲方的车款应于终止/解除之日起日内一次性支付给甲方,甲方有权将乙方支付的保证金等抵扣应付甲方的车款;

8.4.2乙方未支付全款的车辆,甲方有权拒绝交付车辆及/或合格证等文件及物品给乙方;

8.4.3甲方已实际交付、乙方尚未付完全款,乙方应自本合同终止、解除之日起日内将车辆退还甲方,乙方已经办理车辆挂牌登记的,应协助甲方办理车辆所有权人的变更登记,由此给甲方造成损失的,由乙方向甲方进行全额赔偿。

九、其他

9.1本合同系双方当事人真实意思表示,出卖人已采取合理方式提请买受人注意本协议项下减轻或免除出卖人责任条款、增加或限制买受人责任条款,并对其进行全面、准确的说明,乙方亦确认并同意该等责任条款并未限制或排除乙方主要权利且合理并予以接受。

9.2本合同在履行中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的向甲方所在地人民法院诉讼解决。

9.3本合同经双方签署后生效,其补充、更改需经本合同双方书面确认并签署后生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

年月日

年月日

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

住所地:

住所地:

邮编:

邮编:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

税号:

税号:

商品房合同(篇11)

2022商品房购买合同(样式五)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商品房购买合同(样式五)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022商品房购买合同(样式五)正文内容

合同编号:

甲方(买方):

乙方(卖方):

签订地点:

一、成交房屋:

二、甲方须向乙方提交  平方米的购房计划。

三、房屋交付日期:   年  月  日。

四、双方协商房屋单价一次包定。

五、乙方代收煤气管道费每户  元,电视天线费每户   元。

六、预购付款结算办法。

1.签订合同时,甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同,无权请求返还定金。乙方不履行合同,应当双倍返还甲方定金。合同履行完定金可抵作购房价款。

2.自签订合同后,甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。

甲方逾期付款,按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。

七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同,应提前通知甲方,经双方协商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在  日内返还预收房款,不计利息。

八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效,至乙方给甲方钥匙之日起失效。

九、从交付房屋钥匙之日起,在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的,由乙方在限期内负责维修。

十、产权归属:

十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。

十二、解决合同纠纷的方式:

十三、本合同正本二份,副本   份。

十四、其他约定事项:

甲方(买方):       乙方(卖方):

单位名称(章):      单位名称(章):

地址:           地址:

法定代表人:        法定代表人:

委托代理人:        委托代理人:

电话:            电话:

开户银行:         开户银行:

账号:           账号:

邮政编码:         邮政编码:

鉴(公)证意见:      鉴(公)证机关(章):

经办人:

商品房合同(篇12)

1、根据第五条按照套内建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:

(1)套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2)套内建筑面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

2、根据第五条按照建筑面积计价的约定,双方同意按照下列原则处理:

(1)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内(含3%)的,根据实测建筑面积结算房价款;

(2)建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出3%时,买受人有权退房。

第十三条 商品房质量、装饰、设备标准的约定

1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还全部已付款,并按照___________利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

2、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的,自该商品房交付之日起_______日内(该时限应当不低于60日),买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还买受人全部已付款,并按照___________利率付给利息,给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
  • w
    商品房购房合同(汇集11篇)

    发布时间:2023-10-22

    随着法治精神的不断发扬,合同也越来越成为我们离不开的一部分。我们有必要了解合同拟制的哪些方面?我整理了以下信息:“商品房购房合同”。非常高兴为您提供这篇文章,希望您能从中获益!...

  • w
    商品房合同(精选4篇)

    发布时间:2023-11-05

    在这个不断变化的社会当中,合同对我们的重要程度越来越明显。合同当中可分为有偿合同和无偿合同,正规的合同都有涵盖以下内容:合同的当事人信息、合同的目的和内容、合同的履行方式、合同的期限和终止方式、合同的违约责任等等。希望这份“商品房合同”能够带给您所期待的内容让您满意,分享是一种美德,请把这篇文章分享...

  • w
    商品房合同(汇编十一篇)

    发布时间:2023-12-05

    2022商品房购买合同(四)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商品房购买合同(四)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。 2022商品房购买合同(四)正文内容 出卖人:____...

  • w
    商品合同汇集

    发布时间:2023-10-13

    构建质量效益之路,创造质量效益之事业,合同在我们的工作中占据重要地位。我们应选择合法且受法律保护的合同进行签订。或许您正在寻找与合同相关的模板?您可以考虑查看“商品合同”,也许能为您带来一些新的思路。请您持续关注,我们建议您将我们的网站收藏起来,这是获得最好信息的方式!...

  • w
    安置房合同

    发布时间:2023-10-14

    好工具范文网编辑带给大家一篇非常出色的关于“安置房合同”的文章,非常值得一读。当我们把法律运用到生活中时,合约在工作中经常起到重要的作用。合同可以说是企业利润的重要保证,它承载着我们的生意。希望这些参考资料能给你带来一些启发,让你取得更好的成就!...

  • w
    门面房合同

    发布时间:2023-12-02

    我相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼。当涉及到经济交易时,签订合同可以保障我们的合法权益,对我们非常有帮助。以下是小编为您准备的“门面房合同”详细全面的分析报告,希望能对您有所帮助。感谢您光临我们的网站,建议您收藏本页以便日后再访问!...

  • w
    采购商品合同7篇

    发布时间:2023-04-20

    在经济迅速发展的当下,在和他人合作之前,我们要带上合同范本,一份完整合同应当包括哪些部分内容?考虑到你的需要,小编特地编辑了“采购商品合同”,欢迎大家参阅本文!

  • w
    商品收购合同模板4篇

    发布时间:2023-11-29

    供方: 合同编号:需方: 签订时间:签订地点:根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律规定,结合出口商品特点,经协商,供需双方达成如下协议:一、产品名称、规格、单价、数量、金额、质量标准及包装要求:货物描述数量单价总金额质量标准包装要求合计人民币金额(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分二...

最新文章

复制全文
下载文档