土方回填合同

请留意以下我们为您所搜集的“土方回填合同”相关消息，倘若这篇文章能够带给您些许灵感，请将其收藏。当我们需要与他人进行协商时，签署合同能够很好地保护大部分人的权益。合同签订是我们日常交易中的一种常用方式。

土方回填合同 篇1

1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。

2、质量标准，双方约定如下：

1)工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必须指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。

2)所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的施工。

第八条 安全施工及安全事故处理 1、安全施工：

1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2)乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

3费用由乙方承担。

2、伤亡事故处理：

乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。

乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

1、由甲方提供的机械设备为：

搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车 。

2、由乙方自备的工具为：帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。

3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。

4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

1)对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。

2)及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。

3)负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。

4)为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。

5)严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。

6)及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。

1)应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。

2)保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。

3)在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。

4)对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。

5)乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。 6)乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，

造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

1)由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。

2)任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。 3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。

2)施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。

3)进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。

第十三条 如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。

第十四条 如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。

第十五条 为保证合作顺利进行，乙方 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。

第十六条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。

第十七条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。

第十八条 本合同一式 六 份，具有同等法律效力。

第十九条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

补充条款：

1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。

2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。 3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。

4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。

5、周转工具实行领退料制度，其他按《周转工具管理协议》执行。 6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。 7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。

甲方将《印象平遥》大型实景演艺项目剧场基坑的土方工程承包给乙方，为确保工程安全、高质、按时、有序的进行，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。

一、 工程内容：

乙方根据甲方提供的剧场土方开挖施工图进行开挖，挖出的土方根据甲方要求运至甲方指定地点。

要求：乙方根据施工图纸进行施工，基坑尺寸、标高、平整度、放坡系数等应符合图纸设计及建筑地基基础工程《施工质量验收规范》(GB50202-)的相关规定。

挖方工作完成后，土方工程量按开挖后基坑的体积计算。需经监理单位、施工单位、住建委及《印象平遥》项目工程组共同验收，签证。

根据工程量签证单和国家有关规定，依据造价咨询公司的结算报告，经双方协商，另行签订付款合同。

2、提供测量坐标、标高控制点。

2、负责施工现场的施工组织、安全防护及文明施工。施工中发生的安全事故由乙方承担;

3、确保按期完成施工任务，如未按期完成处总价10%的罚款;

1、施工过程中乙方不服从甲方管理，甲方有权终止协议;

本合同一式五份，经甲乙双方签字盖章后生效。

土方回填合同 篇2

发包方（甲方）：******建设集团有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：。

1.2 工程地点：。

1.3 承包范围及内容：。

1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。

1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条 合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月

日竣工，共 个日历天。

2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的 计算，按天累计。

2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：

a.因不可抗力的影响；

b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；

c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

d.业主原因的工期调整。

2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

2.6 发生不可抗力的费用承担：

2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；

2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；

2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。

第三条 工程质量

3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计

说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程

质量为。

3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金

为。

3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

第四条 环境安全标化

4.1 乙方在施工过程中包括土方车辆运输途中严格控制好施工噪声、扬尘、污水的排放和施工振动对周围环境的污染、危害和影响，负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的保洁工作，土方运输

车辆必须有盖，土方车辆在出工地现场前必须冲洗清洁。在有特殊要求的区域或时段禁止鸣喇叭。施工全过程应执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。

第五条 合同造价

5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按实际结算。

5.2 本合同总价暂定为人民币： 元整。

5.3 工程量及综合单价：

5.3.1 工程量暂定为：。

5.3.2 工程量计算规则：挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算;如需回土，回土体积按夯实后的体积计算。

5.3.3 本合同综合单价为：。

5.3.4 本综合单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、截桩后残桩外运费、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。如约定基坑回填土由乙方负责，本综合单价还包括基坑回填土单价。

5.4 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况

进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或

工期延长的要求。

第六条 回填土源供应

6.1 工程所需回填土的土源技术质量要求必须符合设计标准，且得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式回土前须将土源样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可安排进土。

第七条 甲方驻工地代表

7.1 甲方委派 同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知，以甲方代表

签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效

表达。

7.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担

自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。

7.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，继任者必须继续承担前任应负的责任。

第八条 乙方驻工地代表

8.1 乙方委派 同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权

力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方

代表签字并加盖公章或项目章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。

8.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲

方，但需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。

第九条 甲方责任

9.1 保证现场道路的畅通，以确保土方车辆的正常运行。提供充足的夜间照明。

9.2 在开工前 天负责向乙方提供施工图及有关资料、要求说明

套。

9.3 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

9.4 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

9.5 审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程

款的申请。

9.6 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

9.7 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。

9.8 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产

协调会，为乙方创造良好的施工环境。

9.9 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点，经监理

复核后，以书面形式进行现场交验。

9.10 在施工期间提供乙方施工用电源、水源，在甲方支付工程款时

相应扣除乙方施工用水、电费。

9.11 尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办

公生活方便，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。

9.12 负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

9.13 甲方接乙方土方进场报告、工程验收报告后及时组织业主、监理、乙方进行验收。

第十条 乙方责任

10.1 工程开工前，应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计

划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设置的批复文件。

10.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

10.3 工程开工前，乙方应负责到上海市建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用（费用已包括在合同单价中）。

10.4 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

10.5 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。

10.6 认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施的防火、防盗工作。

10.7 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，由乙方自行配备，并必须符合jgj59-99《建筑施工安全检查标准》用电规范及文明工地要求。

10.8 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

10.9 乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。

10.10 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。

10.11 因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措施，减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时报业主并经业主同意后给予补偿。

10.12 乙方队伍进场后必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项目部，乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责。在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件，发生意外，一切责任由乙方负责。如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。

10.13 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。

10.14 乙方施工人员必须持有如下证件：

a.身份证。

b.上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。

c.工作单位记录卡。

d.健康证明。

e.就业证。

f.暂住证。

若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。

10.15 乙方施工队伍应组建相应的工会组织，进场后一个月内应明确项目工会负责人，并及时报甲方项目工会组织员，参加工地工会联席会议。

10.16 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。

10.17 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）。

10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的，乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。

10.19 乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

① 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程

施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不

熟悉本专业工作的施工人员等；

② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者；

③ 违反甲方工地现场管理规定者；

④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)；

⑤ 与乙方进场人员花名册不符者；

⑥ 与本工程施工无关的人员。

10.20 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的1—5％直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

10.21 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。

10.22 发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在2天内将详细书面情况上报给甲方。

10.23 在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。

10.24 乙方必须贯彻上海市建委、市劳动局的有关文件规定，对职工加强安全知识教育，配备专职安全员执行和遵守甲方的一切有关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。

10.25 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

10.26 乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报各种施工方案、技术措施、作业指导书、工程月报、工程周报、施工进度报表、工程资料及与本工程有关的其它资料。

10.27 乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。

10.28 乙方须在质监站竣工验收前将所做工程部位作一次全面清理并达到验收标准。

第十一条 履约担保

11.1 乙方同意以下列第 种方式对乙方履行合同进行担保，乙方

须在签订本合同的同时，向甲方提供分包履约担保书。

11.2 预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具与预

付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方，预付款

银行保函的期限为出具保函开始到预付款在每月甲方付给乙方

工程款中全部回扣完为止。

11.3 履约保函：在合同签订后 天内，并在第一笔工程款支付前，乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务为止。

11.4 提交履约保证金：在合同签约后 天内，乙方须提交合同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务为止返回保证金。

11.5 分包工程款抵冲履约保证金：从甲方付乙方第一期工程款开始，扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束，共分 期扣完，并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕，等乙方完成合同约定全部义务为止，开始释放暂扣工程款部分。

11.6 履约担保的其他约定方式：。

11.7 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务或由于乙方原因造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面（包括业主方）的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。

第十二条 付款及结算方法

12.1 本工程预付款为 万元。

12.2 预付款回扣方式：。

12.3 乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理

核准认可、且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后,甲方按被核准的每月完成工作量的 %支付。工程竣工验收通

过后月度累计工程款支付至累计工作量的 %时，即停止付款。

12.4 工程竣工验收通过后的 天内，乙方向甲方递交工程竣工结

算书，经审定后，正式办理工程竣工结算手续。

12.5 工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后，甲方一次性

支付至合同结算价的 %工程款予乙方，余下的 %为结算余

款，待工程全面竣工满 年后付给乙方。

12.6 在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。

乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共

同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙

方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。

第十三条 图纸

13.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 套。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

第十四条 隐蔽验收、中间验收、竣工验收

14.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件，乙

方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加。

通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和

地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上

签字后，方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在限定

土方回填合同 篇3

土方开挖及回填工程施工合同

承包单位（甲方）：

建设工程有限公司 劳务单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。

第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程目标：

1、质量目标：确保合格

2、工期目标：详见项目部的施工进度计划；

3、安全目标：杜绝重伤及死亡事故；

4、文明施工目标：争创“省级文明工地”； 1.4劳务承包期限：

开工日期： 年 月 日； 完工日期： 年 月 日；

乙方应执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

1.5工程质量等级: 合格 ；依据竣工时国家及甘肃省现行施工质量验收标准进行评定。

1.6承包方式：包工包料（回填土除天然砂石料以外所有费用）、包机械工具、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格。

第二条、承包内容及范围、1.1工程内容： 高新大厦工程施工图、变更及会审纪要等中所含的土方工程。

1.2劳务承包范围

1、土方开挖：按设计图纸和基础施工要求开挖，土方开挖及运输，包括办理城市土石方工程施工的相关手续，即办理垃圾排放证、夜间施工许可证及城管、环保、环卫等手续

2、土方回填：

①按本工程设计施工回填土深度范围组织土方回填工程施工（包括天然砂夹石、灰土的运输；灰土拌合、夯实碾压、平整等）②地下室、车道内回填灰土并碾压，回填标高按图纸规定。③施工现场道路修整及施工区域的清理等内容。第三条、合同文件适用标准

3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规；

3.2适用标准及规范：

3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 第四条 甲方责任

4.1组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、资料、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；

4.2负责制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

4.3负责负责向乙方进场人员进行安全交底及质量施工交底。

4.4提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲方承担；

4.5提供可进行土方开挖及回填施工的工作面；

4.6负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙方的工程量核算；

4.7随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；

第五条 乙方责任

5.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；

5.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合； 5.3合同签订后3天内，负责完成施工劳务的有关技术措施的编制（编制施工组织设计和施工方案、根据甲方总进度计划编制分项进度计划及机械设备进场计划），并送甲方及监理、建设单位审批后严格实施；

5.4乙方负责组织施工人员按甲方要求的时间进场进行施工； 5.5对土方施工队伍进行安全教育、交底及现场管理； 5.6乙方在施工中必须满足甲方关于企业形象宣传的有关要求，自备符合安全施工要求的施工防护用品。

5.7遵守国家法律和地方行政、治安法规和劳动纪律，必须具备在本县施工的一切合法手续和有效证件。

5.8精心施工，服从甲方的调度和管理。现场应配备施工管理人员负责现场协调。

5.9准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；

5.10乙方驻工地负责人： 第六条 工程结算

6.1结算方式：甲方将本项目土方开挖及土方回填工程承包给乙方，土方开挖以实际测量开挖体积计算，回填土方体积均以碾压密实后实际体积计算为准，本项目采用 固定综合单价包干 结算方式进行结算；

6.2劳务费综合单价：回填土按 7.50元/m3最终结算单价计算。土方开挖按 5.00元/m3最终结算单价计算，结算时不再做任何调整。

6.3 劳务费支付 每月支付实际工程量对应工程款的 %；完成全部承包内容后支付 %；余额 ％在 月内一次性付清。

第七条 质量与验收

7.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。

7.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。

A、土方开挖：乙方负责基坑整平、修整变坡、坑底标高控制, 不 得超挖和多挖，不得损坏基坑护壁，部分地段机械无法进入的人工配合开挖等一切质量要求。

B：回填土：

1）回填土中不得含有建渣、废弃物、有机物等杂物。

2）乙方遵照甲方的施工技术方案并组织施工。严格工程施工过程监控，做好工序交接和隐蔽验收工作，发现问题及时督促改正，消除质量潜在隐患。

3）工程具备隐蔽验收条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，自检合格后，通知甲方进行验收。甲方验收不合格，乙方应在规定的时间内整改后重新验收。

4）因乙方漠视工程质量，导致工程质量达不到要求，甲方有权随时终止合同，并追究由此造成的经济损失。

5）无论第三方（建设或监理方）是否进行验收，当第三方要求对已经隐蔽过的工程进行重新检验时，乙方应按要求进行剥离和开挖，并在检验后无条件重新覆盖或修复。

7.3严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经验收、记录后，方可继续下一工序施工。

第八条 安全生产及文明施工

8.1甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程；

8.2乙方必须按照甲方要求进行安全生产、文明施工；

8.3应明确乙方与甲方只是分承包关系，乙方施工中或施工完毕后所出现的劳务纠纷概与甲方无关。乙方职工在施工现场患病、负伤、死亡所属费用均由乙方承担。如出现劳务纠纷，甲方有权直接支付劳务工资，在乙方工程款中扣除。

8.4乙方应按安全施工有关规定，给工人购买工伤保险、意外伤害险等，采取严格、科学的安全措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成的责任和所发生的费用。

8.5乙方人员有权拒绝甲方的违章指挥行为，乙方应加强自身人员的安全管理工作，因乙方自身因素造成的安全事件，责任及所有相关费用均由乙方承担。8.6文明施工标准：要求自卸汽车出施工现场大门时应将车身清扫干净，保持城市道路清洁，并配合甲方做好企业形象宣传，达到“省级文明工地”标准。

第九条 现场管理

9.1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。关于进度计划等双方应密切配合，保证施工顺利进行。甲乙双方现场负责人要建立联系制度，定期召开联席会议，统一协调施工步调；

9.2甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，设专人负责现场保卫工作；

9.3乙方施工人员要保持相对稳定，出入施工现场应佩戴标志，禁止非施工人员出入现场和住宿区。

9.4 工地现场严禁打架、斗殴、赌博、酗酒等违法事件，如有发生对当 事人罚款200-500元，情节严重者交当地公交机关处理，造成一切后果由责任方负责。

9.5乙方所有进场人员不得偷盗现场任何物品，一经发现按其价值100倍处罚，直接从工程款中扣除。

9.6 施工现场严禁偷盗和损坏公物，违者每发现一次对当事人以偷盗物价十倍的罚款，情节严重者交当地公安机关处理。

9.7 发扬团结友爱精神，在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助，互相监督；对新进场人员应进行安全生产教育培训后，方能进行施工操作。同时应爱护一切安全设施和生产机具，做到正确使用，不得拆改，每发现一次处以300元以上罚款，并且限期整改。

9.8 所有进场机械劳务操作人员必须签订劳动合同，进场前必须进行安全交底、安全共保签字，由两人互签证明。

第十条 施工机械

10.1甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要，所造成的一切损失由责任方承担。

第十一条 违约责任与仲裁

11.1乙方不能按合同工期竣工，每逾期一天，偿付甲方

元人民币的逾期违约金；

11.2合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任；

11.3本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时，双方按以下第（1）种方式解决

（1）向市劳动仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。

第十二条 其它

12.1乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。

第十三条 合同的生效与终止

13.1合同生效日期： 自双方签定之日起。

13.2合同终止日期：工程全部完工，工程款支付完毕。

第十四条 附则

14.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份，副本 份； 合同订立时间： 年 月 日

甲 方：（章）

乙 方：（章）

代表人：（章）

代表人：（章）

日

期：

日

期：

土方回填合同 篇4

1、基坑土方(大面积土方、承台土方、地梁、桩土等土方)开挖、装车、外运、卸载、弃土(包括干土、湿土、地表面层浮土、建筑垃圾、土层内混凝土、石块以及其它障碍物、回填基坑周边土方等)。

2、基坑边坡人工修整、整理。

4、保持周边街道、道路的清洁卫生、杜绝滴、漏、撒现象。

五、工期期限： 天(按合同签订日开始计算)，每延误一天按工程造价总金额的0.5%,处罚、每提前一天完成按工程造价总额的0.1%奖励,累计延误15天施工单位无条件退场.

六、工程量计算方式及单价：

1、工程量确定：按设计施工图纸及定额计算规则计算(原地面标高按双方确认标高为准，开挖基底标高按设计图纸，基坑、基槽工作面按砖模厚度，放坡按规定高度和系数，若部份边坡有障碍物实际无法按设计图的以双方确尺寸按实计算)

2、单价：每立方(实土)按人民币(18元/m3)含税金，如不需开发票按 17元 人民币(17元/m3)。(注本单价以包含土方夯实回填，夯实回填单价已包括在土方开挖单价中，不得另行计算)。

七、付款方式：分3次支付,完成5万立方米时支付70%;第二次于基坑清底工作完成后支付;余留50万元待土方回填夯实完成办理决算后一次性结清。

1、提供现场平面图和基坑设计施工图。

2、协助乙方处理隐蔽管线迁移事宜。

3、负责要求土建施工单位(下道工序施工队伍)对乙方所开挖基底标高和基坑，基槽边坡进行技术尺寸复核。

乙方职责：

1、土方开挖应附合设计施工图以及施工规范要求，并配合基坑支护和基础施工的要求(书面或口头交底)，若土方开挖达不到下道工序要求，必须及时整改，因其它原因不能及时整改，所造成的影响工期和其它费用由乙方承担).

2、施工前应提供施工组织设计方案，并配合甲方测量原地面标高的确认工作，方格网(20m*20m)的高程图，基坑土方开挖完应做好竣工图等资料。

3、负责协调当地城管部门、环卫部门及交警部门有关本项工程的所有事宜，一切经济责任由乙方自行负责。

4、文明施工，安全第一，严格执行各级政府部门有关安全生产的一切法律、法规、条例，杜绝安全事故隐患的滋生，如发生安全事故，其一切责任均由乙方承担。

5、乙方施工作范围内属措施项目(如：场地内施工道路的二次回填，车道的边坡支护，雨天场地遮盖措施等)所发生的一切费用由乙方自负。

6、土方开挖过程中如有雨水或地表水造成影响施工的由乙自行负责。

九、不尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份双方签字：

土方回填合同 篇5

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：

一、工程内容：

包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期：

(一)开工日期：本项目工程工期从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，共 个日历天。

(二)施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

(三)因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款：

经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式

乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

(一)乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

(二)施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

五、工程付款办法

(一)本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

(二)待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。

(三)工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。

(四)竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。

六、程质量要求：

(一)乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

(二)施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

七、工程竣工验收结算：

乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。

八、延期违约责任：

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币20xx元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

九、质保内容

质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

十、质保期限

以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

十一、双方在施工中的几项规定：

(一)施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

(二)施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

(三)开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合"三通一平"要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

(四)甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

(五)乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

(六)工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

十二、合同生效与终止：

本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

委托代表：委托代表：

签名：签名：

签订日期：签订日期：

土方回填合同 篇6

发包人：____________(以下简称甲方)

承包人：____________(以下简称乙方)

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方________元/m(石砂)。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人(甲方)：____________

承包班组长(乙方)：____________

联系电话：____________

联系电话：____________

________年____月____日

土方回填合同 篇7

甲方（发包人）：身份证号码：

乙方（承包人）：身份证号码：

甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于兴隆县财富广场工地回填土方工程。

一、承包方式：包干

二、承包范围：乙方提供土方、运输（自卸车）到财富广场，由甲方现场人员提供回填区域。

三、承包单价：----元一车，每车方数必须大于等于-----立方。

四、施工要求：乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填，并些得保证土方运输的连续性，允许的时间段不超过-----分钟。在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。

五、施工工期：以甲方根据现场情况以及乙方土方来源及运输车方面的情况而定。

六、付款方式：以甲方现场管理人员根据回填现场情况分段分项回填，每完成分段分项回填工程后方可付款。

七、未尽事宜双方协商解决。

八、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

九、本协议自甲乙双方签字之日生效，工程竣工结算余款付清后自行失效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

电话：电话：

时间：时间：

土方回填合同 篇8

发包人：_________(以下简称甲方)

承包人：_________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就定边县沙漠生态农业开发实业有限公司建设场地土方回填工程事宜，经协商一致达成以下协议：

一、工程名称：

定边县沙漠生态农业开发实业有限公司土方回填工程。

二、工程内容：

定边县沙漠生态农业开发实业有限公司项目建设用地部分土方回填工程。

三、工作量的计算及认定方法：

甲乙双方共同测量土方回填区域土方量，双方进行核对，最终以甲乙双方认可的工作量为准

四、承包价格：

1.土方回填结算价，每立方元正，(到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用)。

2.回填土方总计立方，费用总计元。

五、工期要求：

1.开工日期：年月日

2.竣工日期：年月日

六、质量与施工要求：

(一)工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底。

(二)乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。

(三)填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整。

(四)拉运回填土土质要求：乙方寻找土源，建设单位与甲方根据土质现场确认。

(五)回填后须经甲方检查验收符合要求后，方为合格;否则，乙方进行整修，返工并承担有关费用。

(六)质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。

七、双方责任：

1.甲方责任：

①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方提供相关资料。

②负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。

③向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。

2.乙方责任：

①负责提供建设用土，并办理取土相关手续;负责拉运、装卸、回填、平整等一切工作。

②做好本单位工人的安全教育工作。

③严格执行协议中对工程质量、安全、工期的要求，按施工规范进行施工。

④遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及甲方有关部门的监督管理。

⑤发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人并做好排水防水和其他措施。

⑥按照规范编制施工资料，做好竣工验收工作。

⑦严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，负责取土装卸、运输、回填工作中的安全管理，如出现安全事故，全部由乙方负责。⑧办理结算时，提供工程税务发票。

八、工程验收：

1.工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良。

2.以甲方施工人员签证为验收依据。

3.因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担所有费用。

九、结算方式：

以甲方认可的完成工作量进行结算。最终结算价款以甲乙双方商定的价格作为最终结算价款。

十、付款方式

工程竣工验收后开据发票办理结算手续。

十一、其他

1.在本协议履行过程中发生的任何纠纷均应通过协商解决，协商未达成协议，可向协议签订地人民法院提起诉讼。

2.本协议一式两份，双方各执壹份。

3.本协议自双方签字盖章后生效。

甲方：_________(章)乙方:_________(章)

住所：_________住所：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

电话：_________电话：_________

开户银行：__________________开户银行：__________________

帐号：_________帐号：_________

订立日期：_________年_________月_________日

土方回填合同 篇9

甲方：

乙方：

甲乙双方结合各自优势本着公平、公正、平等互利的原则，经协商达成一致，特立本合同，以供甲乙双方共同遵守。第一条工程概况

工程名称：温州市人民检察院侦察办案用房及专业技术用房室外工程

工程地点：温州市瓯海区老店后检察院侦察办案用房及专业技术用房工程工地。

第二条承包内容

1.乙方负责所有该项目工程的室外土方、矿渣回填，但不包括碎石垫层和二灰稳定层。

2.按甲方要求的进度进场回填，土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;

3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求回填，土方到现场卸料和翻土所需机械及费用由乙方承担，但不包括回填压实和整形。

第三条承包方式包工包料、包运输、包卸料和翻土挖机，包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。

第四条工期

1、整个项目土方回填总工期定为20天，自20xx年8月24日至20xx年9月23日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。

第五条计量方式和承包价格

1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否达到甲方确认的回填地坪标高。若达不到甲方要求的回填高度，按实量给予扣减，超过合同约定标高的甲方不予补差，乙方可在3天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。本工程原始地面平均高程4.32米，完成面高程根据设计图纸和甲方的具体要求实测计量。

2、承包单价：单价￥25元/M3(不含税价)，综合报价包含土方、矿渣工料费及按要求运输、卸料、回填的一切费用。本合同承包单价为一次性包干不调差。

第六条质量要求

1.乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。

2.回填土方质量必需符合要求，道路和景观铺装地面表层200mm部分采用优质矿渣回填，其余部分可采用砖块和混凝土块回填，不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥土。回填土方需符合设计和规范要求。

3.乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。

第七条甲方职责

1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。

2、负责按时拨付工程款。如因甲方未按时拨付工程款造成工人劳资纠纷，甲方向乙方支付0.5万元违约金，及时拨付工程款并承担其它相应的法律责任。

第八条乙方职责

1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

3.乙方进场时，须按当地政府有关主管部门，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。

4.乙方自行保管进入施工现场的施工机具。安排固定人员冲洗工地大门内外道路的泥土。

5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好城管及交通管理部门的关系。

6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于500M3的进度回填，确保按时按质完成本工程。

7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方向甲方支付0.5万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时乙方无条件退场并承担其它相应的法律责任。

第九条安全及文明施工

1、乙方自行承担其在施工中发生的一切安全事故责任。

2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。确保零安全事故。

3、严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》等有关规定，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。随时接受各级主管部门的检查。如违章作业出现安全事故，乙方应承担违约责任及其它相应的法律责任。

4、乙方应加强施工文明教育，并有实际措施进行施工队伍的管理，加强防盗及卫生工作，遵纪守法，否则，造成损失或受到有关部门处罚，均由乙方负责。

5、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧。

第十条验收条款

施工完成后，经验收不合格，乙方应无条件及时返工至合格为止，费用由乙方承担，否则甲方可自行组织人员处理，费用由乙方承担。验收合格之日为本工程实际竣工之日，逾期的按工期逾期处罚。

第十一条结算及付款方式

1、本项目无预付款，每月完成工程量经双方按实签证确认，经甲方验收审批、核算后，按现场实测工程量的80%付工程进度款;

2、本项目土方回填全部完成验收后5个工作日内，乙方将结算书送甲方审核。工程结算书自甲方接收之日起5个工作日内完成复核手续，结算手续经双方确认后15天内结清余款;

第十三条违约责任及处理办法

1、如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造价0.5%的违约金，延误7天以上的，甲方有权清退乙方，已按完成工程量60%结算。

2、乙方若有，但不限于如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理，甲方有权终止合同，清退乙方出场同时已完成的工程量按60%结算。

(1)不按安全文明施工的有关规定施工。

(2)施工质量达不到合同约定的标准和要求。

(3)不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度。

3、乙方中途放弃，已完成工程量按60%结算。

第十五条附则

1、本协议一式2份，甲方执1份、乙方执1份，本合同自双方签字后生效。

2、本协议未尽事宜，由双方协商、签订补充条款。

3、如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院申请裁决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方回填合同 篇10

土方回填承包合同范文一

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

经甲乙双方充分协商，甲方同意将“ ”打桩前土方回填项目承包给乙方施工，为明确双方权利义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合中山市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点： 市

第二条 承包内容

1.负责土方按甲方要求的进度进场回填(约 万m3);

2.土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;

3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求使用机械整平。

4. 范围外的机械台班。

第三条 承包方式

包工包料、包机械、包质量、包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。

第四条 工期

1、整个项目土方回填总工期定为 天，自 年 月 日至 年 月 日止。其中第一期土方 万m3回填工程工期为 天，自 年 月 日至 年 月 日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。

第五条 计量方式和承包价格

1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否达到甲方确认的回填地坪标高(其中，标高实测值必须取现场方格网实测值的平均值，方格网按 m× m设置)。若达不到甲方要求的回填高度，按实量给予扣减，超过标高的甲方不予补差，乙方可在 天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。

2、承包单价：￥ 元/m3(含税价)，综合报价包含土方工料费及按要求回填、平整的费用。本合同承包单价为一次性包干，若因政府人工费调增，甲方概不负任何责任。

3、合同总价：按 万立方米计为人民币 元整(￥ 元 )。

第六条 质量要求

1.乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。

2.回填土方质量必需符合要求，具体为不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥、腐烂竹木料及粒径大于 厘米的块料。回填土方需符合设计和规范要求。

3.乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。

第七条 甲方职责

1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。

2、负责按时拨付工程款。

第八条 乙方职责

1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

2. 乙方必须向甲方提供相关资质，乙方所提供相关资质的一切相关费用由乙方负责;负责当地建设行政主管部门规定的各工种相关人员培训的费用。

3. 乙方进场时，须按当地政府有关管理规定，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。

4. 乙方自行保管进入施工现场的施工机具。

5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的关系。

6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于 m3的进度回填，确保按时按质完成本工程。

7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方应向甲方支付 万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时，乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

8、乙方须自购工伤意外保险费，并承担所发生的一切安全事故责任。

第九条 安全及文明施工

1、为统一管理，乙方须为全部工人投保意外伤害险和工伤险(保险费按不少于工程总造价的千分之 计付)。发生工伤事故时，由乙方先行垫付费用，后由乙方自行办理理赔，保险赔偿责任范围以外的一切费用由乙方负责。

2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。月轻伤率控制在千分之 以下。

甲方：乙方：年月日：

土方回填承包合同范文二

发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将自己城郊四组风包梁私有地块3的土石方回填工程交由乙方承包施工，双方现就相关事宜达成一致，制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的回填、平整、碾压。

二、承包方式：包运、平整，不得转包。

三、承包价格：运输土石方 元/m3(石砂)。

四、付款方式：经甲方验收合格后，一次性支付完工程款。

五、质量与施工要求：

1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合甲方要求。

2、回填土石方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到甲方要求。

4、土石方回填完后，经甲方检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，同具法律效力。

甲 方： 乙 方：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

土方回填承包合同范文三

甲方：

乙方：

为了确保学生宿舍六栋室内土方整理在施工过程中正常运行，经甲乙双方就土方施工有关事宜进行协商，特签订本协议。

一、 甲方的权力和义务

1、 甲方提供对于学生宿舍六栋一层室内土方挖填、夯实的开挖和运输作业任务。

2、 甲方土方挖填、夯实作业全面管理，制定与本工程相关的施工计划(15天工期)，乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

二、 乙方的权力和义务

1、 提供工人6人，并确保人员健康，乙方自理施工器械及民工生活开支。

2、 乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效。

三、 工程单价及费用支付

1、经甲乙双方协定，本工程单价为8.5元/ m2(按实际施工完成面积计量为准)。

2、自进场之日起至完成该工程结束付本工程款80%，直至验收合格付清全部工程款。

四、 安全责任及设备保管

1， 施工过程中乙方自身或人为造成的设备盗抢或损坏和人员伤亡，由乙方自行承担责任。

2， 综上所述，甲乙双方相互遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方

乙方：

土方回填合同 篇11

发包单位：

承包单位：

按照《中华人民共和国全同法》，《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成以下协议：

一、工程名称：金业缇香山项目部土方回填工程

二、工程地点：西安公园南路与西影路十字交汇处西北角

三、承包范围：1至9号楼及商业的素土回填、2：8灰土回填至要求的标高。

四、承包单价和质量要求，

1、素土回填夯实按压实方价格35元/M3，另取3.48%税金(含现场现场范围内取土)

2、2：8灰土回填夯实100元/M3，另取3.48%税金土源不含有机物、垃圾等，土方回填夯实质量达到图纸要求的密实度。

3、土方回填施工应符合施工规范，质量满足设计要求，今后如因回填质量问题面发生下沉，承包方应负责返工，直至满足质量要求。反工所发生的费用由已方承担。

五、结算方式：以实际回填方量进行结算。结算工程量须甲方工程部及监理有关人员签字确认(室外回填总量约11万方)。

六、付款方式：工程开工以后，乙方按月(每月25号)上报进度，以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款，每次完成工作量必须达到50万元后，方可按80%比例付款。如月工作量达不到50万元，待下月末按累计完成工作量付款。

七、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

1、向乙方提供相关的图纸和工程地质资料，并保证数据真实准确。

2、负责协调施工场地内运输的畅通;

3、负责指定土方需要点，负责监督土方回填质量。

4、按合同约定及时按理工程款的审批和支付。

2、乙方责任：

1、负责提供优质的满足甲方要求的土源，运至现场甲方指定的位置，质量符合施工规范要求，土源应由小区现场提供，如有外运另行商定。

2、认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。

3、随时接受甲方及监理代表的监督检查。

4、有权利要求按合同约定付款。

5、全面负责协调外围关系，保证工程顺利进行。

八、安全责任：施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款，如发生安全事故，一切责任和经济损失均由乙方承担。

九、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行友好协商。

十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方回填合同 篇12

合同编号：_______________

发包方(甲方)：_____________________________________

承包方(乙方)：_____________________________________

甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：

一、工程内容：______________________________________________________

二、工程质量要求：__________________________________________________

三、工程量(暂计)：________________________________________________

四、计价方式：______________________________________________________

五、工期要求：______________________________________________________

六、结算及付款方式：实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约___元整(￥)。乙方完成后甲方现场验收签证后再结算，甲方结算后，_______天内一次性付清所有款项给乙方。

七、违约责任：乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金;逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。

八、按照甲方确认的设计图进行施工，并负责施工现场及人员安全，办理好施工、安装等有关报批手续，并承担因施工、安装等有关报批手续延误所造成的损失。

九、钢架、立体字和霓虹灯非人为损坏保用______年。保修期内，如产品质量非人为损坏，乙方接到甲方通知书______天内，负责无偿维修好，否则甲方有权自行维修或交由第三方维修，所需费用从乙方工程款中相应扣除。如因乙方施工质量原因，在保用期间造成意外事故等，乙方负全部责任，并赔偿一切损失。

十、在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员的一切费用，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责，并承担由此造成的一切法律后果及经济赔偿责任，与甲方无关。

十一、乙方在施工过程中严格执行国家有关施工规范，按甲方确认的施工方案保质保量、安全施工。

十二、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：

1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;

2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式___份，甲乙双方各执____份，效力相等。

甲方：_______________ 乙方：______________

甲方代表：___________ 乙方代表：__________

签订时间：___________年_________月________日