范文网

保证金合同

更新时间:2025-02-25
1

2025保证金合同(模板7篇)

保证金合同

在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到协议,签订协议能够较为有效的约束违约行为。想写协议却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的保证金协议书,欢迎阅读与收藏。

保证金合同 篇1

为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议:

一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。

二、银行对旅行社存入的保证金,按照 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的.部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。

三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。

四、保证金支取按照如下方式执行:

(一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。

(二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。

(三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣龋

(四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。

按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。

五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后3个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。

六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。

七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。

附注一:存款原因(选择其一):

1、新设立( );2、业务变更增存( );3、设立分社增存();4、旅游行政管理部门划拨补交( )。

存款金额:佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分

小写:

附注二:许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息:

许可的旅游行政管理部门名称:

通讯地址及邮编

联系人:

联系电话:

旅行社名称:

经营许可证号码:

通讯地址及邮编:

法定代表人姓名:

联系电话:

开户银行名称:

通讯地址及邮编:

联系电话:

旅行社(盖章)

法定代表人或授权代表人签字: 签字时间:

开户银行(盖章)

法定代表人或授权代表人签字: 签字时间:

保证金合同 篇2

一:经营权转让协议范本

甲方:___________________...

查看详情>>
2

2024保证金合同系列十篇

保证金合同

随着人们法律意识的建立,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的拆除工程合同,欢迎大家分享。

保证金合同 篇1

甲方:________项目经理部

乙方:________

经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应________事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:

一、名称、数量、价款:________

二、质量标准:符合国家质量标准和甲方施工要求。

三、验收标准:_____________________

1、验收地点:甲方指定地点。

2、按照合同第二款验收,如有异议在货到甲方工程地点三个工作日内以书面形式提出,逾期视为质量合格。

四、运输方式:乙方采用________型________车为运输工具,每天保证________辆车。

五、付款方式:甲方根据乙方所供材料质量、数量、金额并根据业主拨款资金到位情况按比例予以付款,通过银行转账结算。由乙方提供银行存款折、卡号、收款人。

六、供货数量和时间:

供货数量:乙方在签订合同后按照甲方的要求,每月供给量为________方/吨。

供货时间:从________工程开始,到________工程结束,本段时间内每日供应______方/吨。

七、双方的权利和义务:

1、如果供应的据市场价格对________材料的价格做出必要的调整。

2、如乙方提供的货物产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的材料、设备,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。乙方应包装产品是崭新的、未使用过的`,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、检验报告等手续。

4、甲方应在乙方送达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用。

5、因乙方产品内在质量问题,造成甲方损失的,引发甲方生产或质量事故、导致甲方生产成本增加、第三方使用质量问题,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用。

八、乙方违约责任:

1、甲方已向乙方付款,乙方不能交货的。乙方应向甲方偿付货款额的5%违约金。

2、乙方所交品种、数量规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的,由乙方负责包换或退货,并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付每日____元的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

九、甲方违约责任:

甲方违反合同规定拒接货的,应当承担由此对乙方造成的所有损失。

十、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,允许延期履行、部分履行或...

查看详情>>
3

最新履约保证金合同11篇

履约保证金合同

随着时间的推移,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的履约保证金通用合同范本,希望能够帮助到大家。

履约保证金合同 篇1

甲方:

乙方:

为保证甲方招投标活动的顺利进行,甲乙双方就交纳投标保证金事项,达成一致意见,并签订如下条款,以供双方遵守:

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动,乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写: 万元)。

二、乙方如在竞标中中标,甲方应向其签发中标确认书,甲方在七日内全额退还投标保证金,并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标,甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,并支付利息,利息的计算方法如下:

1、如甲方在七日内全额退还保证金,应以乙方缴纳的保证金总额为基数,按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,甲方应以乙方缴纳的`保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后,甲方无正当理由取消乙方的中标资格,甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金,并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%,作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动,在乙方交纳保证金后六个月仍未结束,甲方应在六个月期满的次日,将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方,并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后,没有全额退还乙方保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。

六、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字(盖章)后生效。

甲方单位公章:

甲方参加人员:

乙方:

联系电话:

履约保证金合同 篇2

委托方:___________(甲方)

开户银行:_________(乙方)

建设单位:_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20xx]7号和建设厅、财政厅建管[20xx]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷职责期的维修保养职责。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方职责和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷职责期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题,如原职责单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的.,实际发生的费用能够从“质量...

查看详情>>
4

2024贷款保证金合同收藏

贷款保证金合同

保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金,专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。以下是小编为大家精心准备的保证金协议书(精选15篇),欢迎参考阅读!

贷款保证金合同 篇1

甲方:___________

乙方:___________

乙方愿意使用其全部车辆为甲方提供甲方与乙方于 年 月 日签订的《担保贷款合同》的抵押反担保。甲乙双方经平等友好协商,自愿就本反担保达成如下条款,并共同遵守:

第一条乙方提供的抵押车辆明细以乙方向甲方提供的抵押物清单为准

第二条抵押财产的抵押价值抵押车辆的账面价值为__________

第三条抵押物的清点和登记

1、本合同签订前,甲乙双方应共同对抵押车辆进行核查。抵押期间,抵押车辆的机动车登记证书原件、机动车销售统一发票原件、车辆购置税收据原件交甲方保管。

2、本合同签订后三天内,乙方负责到相关车辆管理部门办理抵押车辆登记手续,甲方予以协助,由此产生的一切费用由乙方承担、在完成抵押登记手续前,甲方有权拒绝为乙方提供担保手续

第四条抵押反担保的范围

1、甲方在履行上述《保证借款合同》规定的保证义务时,代表乙方偿还的全部款项,自付款之日起的利息,以及由此支付的其他费用和损失;

2、上述《保证借款合同》约定乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金及实现债权的费用。

3、甲方为实现本合同项下抵押权而发生的'费用包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、调查取证费等。

第五条乙方的义务

1、抵押期间,乙方应向当地保险机构投保机动车辆保险,保险受益人为甲方、保险的到期时间应在乙方反担保期到期后。贷款展期的,乙方应办理展期手续。抵押期间抵押车辆保险期满,乙方应在保险期满前_____天内到当地保险机构办理续保,保险受益人为甲方、甲方有权主动办理保险,保险费由乙方承担、保险项目如下:

(1)、机动车辆损失保险;

(2)、机动车强制保险;

(3)、机动车座椅保险;

(4)、第三方责任保险;

(5)、盗窃和营救;

(6)、自我膨胀保险。

2、抵押期间,抵押车辆发生保险事故,甲方有权存放保险赔偿金。贷款到期后,如乙方未按期还款,导致甲方承担担保责任,甲方有权以保险赔偿金清偿贷款及甲方为实现债权所发生的费用;不足以清偿的,甲方有权单独向乙方索赔。

3、若抵押车辆在本合同签订前已投保,乙方应向保险机构办理变更保险受益人(变更为甲方)手续。保险金额低于抵押车辆评估价值的,应当补充保险金额。

4、本合同项下抵押车辆的保险凭证应提交甲方保管。

5、抵押期间,未经甲方书面同意,乙方不得以出售、租赁或赠与的方式转让或处分抵押车辆,不得对抵押车辆进行添加、拆除、改装或修理。否则,甲方保留向乙方追索的权利

6、抵押期间,乙方可以继续使用和保管抵押车辆,并负责维修、保修和年审。一切费用由乙方承担,乙方必须保证抵押车辆的安全和完整,合理使用抵押车辆,确保抵押车辆的价值不会异常减少,并接受甲方的监...

查看详情>>
5

保证金合同(实用十三篇)

保证金合同

保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金,专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。以下是小编为大家精心准备的保证金协议书(精选13篇),欢迎参考阅读!

保证金合同 篇1

委托方:_________(甲方) 开户银行:_________(乙方)

建设单位:_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20xx]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:

1甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

2丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

3建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。

6本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。

7本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_____________签订地点:_____________

丙方(签章):_________

_________年____月____日

签订地点:_____________

附件:

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行:_________(盖章)

专户帐号:______________

经办人:_________(签字)

_________年_________月_________

保证金合同 篇2

甲方:

乙方:

鉴于:甲、乙双方已签订《加盟特许经...

查看详情>>
6

保证金合同经典十五篇

保证金合同

在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的保证金合同范本(通用15篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

保证金合同 篇1

甲方:_________

乙方:_________

鉴于:甲、乙双方已签订《加盟特许经营合同》;

双方为了保证上述合同的顺利履行和友好合作,特约定如下:

1.本合同签订之日起10日内乙方应向甲方支付_________元人民币作为保证金;

2.保证金的用途:

(1)乙方向甲方支付的保证金用于:

保证其依据《广告管理规定》按月向甲方足额支付广告基金款项,或向甲方支付其他应付费用(包括但不限于培训费、协助费等);如果乙方违反本款之规定,甲方有权从乙方支付的保证金中直接扣除其欠缴部分及相应利息;

保证按《加盟特许经营合同》规定向甲方足额支付月特许权使用费、其它应付款项,履行加盟特许经营合同中其它义务;如果乙方违反本款规定,甲方有权从乙方交付的保证金中扣除其欠缴款项及相应利息。

(2)如甲方接到乙方客户对乙方的投诉,经调查认定乙方应该对该客户赔偿但乙方接到甲方通知后拒绝赔偿的,甲方有权视情况用乙方的保证金向该客户进行赔偿。

(3)如乙方违反其应对甲方履行的其他义务,应当承担违约责任的,甲方有权从该保证金中扣除乙方应支付的`违约金。

3.保证金的补足:

(1)甲方按照本合同第2条之规定扣除相关款项后,有权通知乙方补足上述差额部分。乙方应在接到甲方通知后拾日内向乙方补足保证金至_________元人民币;

(2)如乙方接到甲方的补缴通知后未在规定期限内补足保证金差额的,甲方有权立即终止与乙方签订的加盟特许经营合同。

4.如果乙方未违反本合同第2条规定,则在其《加盟特许经营合同》期限届满时,甲方应向乙方返还保证金。

5.本合同未尽事宜,依照甲方与乙方签订的《加盟特许经营合同》。

6.与本合同有关的一切争议应由双方协商解决,如协商不成各方欲提起诉讼,则应向本合同签订地人民法院起诉。

7.本合同自双方签字之日起生效,自甲、乙双方签订的《加盟特许经营合同》终止之日终止。

8.本合同一式二份,由双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:__________乙方:__________

法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

保证金合同 篇2

出质人(甲方):_________

质权人(乙方):_________

为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号_________为的《_________》(以下称主合同)的履行,保障乙方债权的实现,经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权(附股东会或股东大会决议),甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法...

查看详情>>
7

保证金合同16篇

保证金合同

如今,公民们对维权意识越来越强,许多事情都需要通过签订合同来保障双方利益,避免潜在的纠纷。那么,要如何确保合同内容的合理性呢?以下是小编整理的保证金合同范本,希望对大家有所帮助。

保证金合同 篇1

工程名称:

甲方:

乙方(施工):

甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:

1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的.责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):乙方(签章):

签订地点:签订日期:

保证金合同 篇2

保证合同

债权人(甲方):xx有限公司

保证人(乙方):

债务人(丙方):

鉴于:

1、甲方丙方之间存在_________业务关系,已经或可能存在债务关系或责任;

2、乙方愿意为前述业务关系已经或可能产生的全部债务或责任向甲方提供担保,在甲方与丙方后续的业务中无需乙方另行确定担保。

各方为明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用的原则,经协商一致,特签订本合同,以求共同恪守。

第一条 保证范围:

甲方基于前述业务关系已经及继续产生的债权及全部权益,包括但...

查看详情>>
8

保证金合同(实用9篇)

保证金合同

保证金合同 篇1

保证金合同:风险与保障

保证金合同是一种常见的合同类型,用于保证合同履行过程中的权益和风险。在商业交易、租赁合同和建筑工程等领域,保证金合同被广泛应用。本文将详细探讨保证金合同的定义、功能、法律规定以及利弊。

首先,保证金合同是双方当事人就保证金的支付和使用而达成的协议。保证金是在合同签约时当事人之间互相交纳的一笔款项,用于承担履行合同过程中的风险和损失。当一方未能按照合同约定履行义务时,对方可以依据合同约定获得保证金赔偿或作为违约金。

保证金合同具有多重功能。首先,它可以作为双方交易的安全保障,减少违约风险。在一些大额交易中,保证金的存在可以促使交易双方更加谨慎,保证合同的履行。其次,保证金合同可以提供一定的经济补偿,弥补因合同违约造成的经济损失。此外,保证金还可以用于支付相关费用(如合同履行成本、赔偿金等)或抵销合同应付款项。

保证金合同在法律中有明确的规定。一般而言,保证金的数额和支付方式应在合同中明确约定,并遵守法律和行业规定。如果当事人未能履行保证金合同的约定,另一方有权要求支付违约金或采取法律行动。

然而,保证金合同也存在一些潜在的问题和负面影响。首先,保证金数额过高可能导致一方经济负担过大,特别是对于中小企业或个体经营者而言。此外,如果保证金的用途和支付方式未在合同中明确规定,可能会导致争议和法律纠纷。因此,当事人在签署保证金合同之前应仔细审查合同条款,并咨询专业人士的意见。

为保障双方的权益并规避潜在风险,在签署保证金合同之前,当事人应注意以下事项。首先,合同应明确规定保证金的数额和支付方式,并遵守相关法律规定。其次,合同应明确规定保证金的用途,包括退还、抵扣或赔偿等情况。最后,当事人应对合同双方的义务和违约责任有清晰的认识,并对可能发生的纠纷与争议有一定的预防措施和解决办法。

总之,保证金合同作为一种常见的合同类型,具有重要的功能和作用。它可以保障合同双方的权益,减少违约风险,并提供一定的经济保障。然而,当事人在签署保证金合同时应谨慎,并了解法律规定和行业惯例,以免造成不必要的经济损失和法律纠纷。只有合法、透明和合理的保证金合同,才能真正发挥其风险保障和经济补偿的作用。

保证金合同 篇2

保证金担保合同是一种常见的商业合同,在商业交易中起到重要的作用。本文将详细介绍保证金担保合同的定义、内容、签署流程以及在实际应用中的注意事项,以帮助读者更好地了解和运用这一合同。


保证金担保合同是一种担保合同,主要用于约定一方(保证人)向另一方(受益人)提供一笔保证金作为担保,以确保约定的交易或合同能够正常履行。这笔保证金一般会在交易或合同成立时由保证人支付给受益人,并在特定条件下返还或退还给保证人。


保证金担保合同的具体内容可以根据具体情况进行调整和约定,但通常包括以下几个方面:保证金的数额、支付方式、退还条件、违约责任等。应当在合同中明确约定保证金的数额,这...


查看详情>>
9

保证金合同(收藏15篇)

保证金合同

保证金合同 篇1

甲方(采购代理机构):xx市政府采购中心

乙方(供应商):

为了方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金的交纳和退还手续,提高采购效率。在遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的前提下,甲乙双方经过协商,达成以下预存保证金的协议:

第一条 预存保证金金额,收取,退还

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金合同范本最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴xx市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1. 除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2. 个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。

3.如果乙方违反国家法律法规或采购文件规定,导致保证金不能退还的情况发生,甲方将依法扣减其预存保证金并上缴当地财政部门。乙方需要在参加下一个政府采购项目前及时补足保证金不足部分,否则其"预存保证金卡"将失效。

4.禁止借用、出租、抵押或其他非预定用途的预付保证金卡,仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用。

5.甲方需将所预存保证金存入由财政部门批准开立的“保证金专用账户”,并依据国家相关法规进行管理和使用,禁止任何挪用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1.本协议自甲乙双方签署并支付预存保证金之日起生效。但对于在xx年2月18日前已发布采购公告且未在采购文件中注明相关内容的项目,不适用本协议。

最新保证金合同范本合同范本。

2.在本协议履行期间,任何一方均有权单方面终止协议。若乙方需要终止协议,则应书面通知甲方,并要求退还预存保证金。甲方提出终止协议的情况下,必须提前10个工作日以书面形式通知乙方,并将已预存的保证金一并退还。退款当日本协议即自动解除。如果双方未提出终止协议及退还预存保证金的要求,本协议将长期有效。

3.本协议有效期间,如遇有未尽事宜或国家法律法规变更,双方应进行协商并作出修改或补充相关条款的决定。

4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:

(盖章)

乙方:

(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

地 址:

保证金合同 ...

查看详情>>
10

2024保证金合同(汇集8篇)

保证金合同

希望这份“保证金合同”能够满足您的期望,让您感到满意。请务必将本文保留,以备不时之需。法律意识现在越来越受到人们的重视,我们每个人都会与合同打交道。如果对合同中的某些事项不明白,需要确保进行询问并弄清楚。

保证金合同 篇1

房地产开发保证金协议(精选3篇)依据《中华人民共和国民法典》、《民法典》等相关法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则。

住所地:

甲方:××市×房地产开发 有限公司 法定代表人 :本《商铺返租使用合同》返租期结束,如果乙方或乙方承租户有意继续租赁甲方商铺时,甲方应充分考虑到乙方与乙方承租户使用活动的延续性。

住所地:××市路

乙方:×房地产开发有限公司 法定代表人:乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施的正常使用状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。

一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付×万元人民币的保证 金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、制定本章程。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。十条 召开股东会会议,应于会议召开五日前通知全体股东,股东会应当对所议事项的决定做出会议记录。条 本公司是经××市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人,其生产经营活动与合法权益受中国法律保护。

二、保证金的留置期限为×年,期间 ,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照利率支付给甲方利息;股东首期出资人民币______万元,于公司设立登记前到位,第二期出资人民币______万元。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:

乙方:

年 月 日

保证金合同 篇2

发包人(全称):四川美术学院

承包人(全称:重庆建工第三建设有限责任公司

鉴于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的要求,本合同遵循平等自愿、公平诚信的原则。双方就罗中立美术馆和四川美术学院美术馆的施工合同中尚未涉及事宜进行协商并达成一致,特订立补充协议一。

一、根据双方签订的施工合同,承包人必须在签订合同后7天内向发包人以现金或转账支票的形式交纳中标金额的5%作为履约保证金,履行其合同义务。

按照投标文件的规定,承包人在合同签订后7日内以现金或转账支票方式向发包人交纳中标金额的5%作为履约保证金。当基础工程完工并经验收合格后,发包人及监理人书面确认后7日内退还承包人履约保证金总额的20%(无息退还);当主体结构完工并经验收合格后,发包人及监理人书面确认后7日内退还承包人履约保证金总...

查看详情>>