设备订货合同

【#实用文# #设备订货合同系列#】在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是好工具范文网小编帮大家整理的工地建筑材料供应合同，希望能够帮助到大家。

设备订货合同 篇1

委托方：_______________________________（以下简称甲方）

受托方：_______________________________（以下简称乙方）

甲乙双方本着公平、自愿、平等互利、诚实信用原则，就设备维修事宜达成以下协议：

一、维修设备明细

在签定合同前，双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。

二、维修费用

所发生维修费用的详细价目单见附件（附件）

三合同期限

______年______月______日至______年______月______日。

四、甲方的权利和义务

1、甲方在本协议所包括的机电设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。

2、甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

3、甲方如需乙方提供其他技术支持（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等），乙方应予以支持。

4、甲方在通知乙方进行设备维修后，乙方应在两个工作日内到达甲方所指定的地点进行维修服务。

五、乙方的权利和义务

1、合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供维修维护。

2、合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的两天内服务到位（次数不限），国家法定节假日除外。

3、乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的.部件价格。

4、合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责免费维修更换。

六、设备维修、安装调试及验收

1、检修过程精度或装配检查，需要有双方项目部门技术人员认可，并作记录;

2、所有更换的备件在装配前，由双方技术人员确认并验收，方可使用;

3、设备维修后，设备的精度、性能，达到使用要求和工艺技术要求;

4、设备检修完毕，乙方自检，准备验收报告，通知甲方验收，甲、乙双方填写“验收报告”;验收中发现的问题，乙方立即整改，直至达到合格要求，最终双方将签署最终验收报告。

七、验收标准及方法

1、设备验收由甲方负责组织，乙方安装调试人员等参加。组织调试，甲方派出专人配合。

2、按双方签订的技术条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。

3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

4、设备调试由乙方负责，甲方项目负责人及使用单位相关人员参加。

八、付款及付款方式

付款方式：合同签订之日起，月度对账，季度付款。乙方需向甲方提供正规发票，甲方在十个工作日内向乙方支付维修费用。

九、合同的终止和违约

1、本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期后一月内续签合同。

2、违约条款。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，乙方须向甲方支付已发生费用的____%的违约金。

十、争议解决

履行本合同发生任何争议，双方协商解决，协商不成提交呼和浩特仲裁委员会仲裁裁决。

十一、本合同自签约各方签字盖章之日起生效

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

委托方（公章）：__________________

受托方（公章）：__________________

日期：___________________

设备订货合同 篇2

甲方：________

乙方：________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规遵循平等自愿公平诚实的原则，双方就乙方供应甲方水泥事项，经协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、水泥品名及数量：总计 ________吨，总货款为____元整。

二、水泥标号：P.032.5级。

三、价格：________ 元宝/吨。(含运费、卸车费、发票)

四、收货地点：市内。( ____月 ____日前卸完)

五、产品质量：按建筑材料试化验各项指标标准达到P.032.5级标准。

六、供货时限：乙方必须按甲方提供的`供货时间及数量，供货到施工现场。(如当年不能全部提完水泥，余下水泥按原价格退款)

七、付款方式：一次付清。

八、违约责任：乙方如不能按合同约定的时间内供货或产品质量达不到合同约定的标准，将承担违约责任。

九、争议：双方在执行合同过程中，如发生争议，双方协商，协商不成，可向白城市洮北区人民法院提起诉讼。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，各项条款履行完毕后失效。

甲 方(章)：____

乙 方(章)：____

负责人(签字)：____

负责人(签字)：____

____年 ____月 ____日

设备订货合同 篇3

供方：

需方：

根据《中华人民共和国合同法》和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。

一、 产品质量标准：按国标CB175-1999质量标准。

二、 交货地点：麻章至遂溪路段

三、 运费负担：供方负担

四、 验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差±3%)，双方签字为准。

五、 货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。

六、 违约责任：由《中华人民共和国合同法》规定的人民法院仲裁。

七、 其他特定条款：

1、 供方供应的水泥若不符合第一条质量标准(由湛江市产品质量检验所或广东省产品质量检验所检验结果为准)，则由供方承担由此发生的一切责任;

2、 数量抽查由需方随机抽查，若不足量，以差额二十倍处罚，同时不足量的过磅费由供方支付;

3、 需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的.经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。

八、 本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按《中华人民共和国合同法》和国家有关的法规承担经济责任。

九、 本合同一式四份，供需双方各执贰份。

十、 本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。

供方单位：(签章)

需方单位：(签章)

法定代表人：

法定代表人：

经办人：

经办人：

签订日期：

设备订货合同 篇4

甲方：__________________（以下简称甲方）

乙方：__________________（以下简称乙方）

兹因甲方需要在进行日常零星维修工作。要求乙方负责做好零星维修工作，此零星维修设备为包工包料，所有材料由乙方提供。经双方协商特订以下协议：

一、设备内容，设备要求：

1、在上班时间进行维修时，不能影响正常的学校秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由乙方负责赔偿修复；

2、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度；

3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施；

4、乙方在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由乙方承担并负责修复，甲方保留对乙方进一步追究法律责任的.权利；

5、乙方在进行高空作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

二、设备造价：

按实际结算费用为___________________________元整（小写__________________元）（具体费用见验收清单）。

三、付款方式：

在设备验收合格后一个月内付清。

四、保质期：

自完工验收合格之日起满一年。（此维修设备在_________年____月____日已全部完工，验收合格。）

五、其他：

1、乙方须按国家和地方有关规范、规定做好现场施工的安全防范工作，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的各类事故由乙方自负，甲方不负任何责任。一切施工工具由乙方自理。

2、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

_________年____月____日

设备订货合同 篇5

发包人：

承包人：

______小区安置房建设项目是区政府20__年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

工程名称： ______小区材料供应分包工程

工程地点： ______小区

二、工程承包范围

承包范围： ______小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。

三、合同工期

开工日期：_____年_____月_____日

竣工日期：至工程竣工

四、付款方式

1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。

2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。

五、建筑材料质量按国家强制性标准执行

六、违约、索赔和争议

1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

2、承包人承担的违约责任：

(1)发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。

(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的.要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。

九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

十、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：

本合同双方约定签订后生效。

承 包 人：(签章)

发 包 人：(签章)

身份证号：

银行卡号：

联系方式：

年 月 日