发包人:
承包人:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1 工程地点:_________
1.2 工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。
1.3 承包范围:_________
1.4 承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.5 开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。
第2条 合同价款与支付
2.1 合同价款:金额(人民币大写):_________,¥:_________。
2.2 合同价款采用方式:
双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
(1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。
(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金:_________
2.3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:___。
2.4 工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式:_________
(2)工程款支付金额和时间:_________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
第3条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条 发包人工作
4.1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。
4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。
第5条 承包人工作
5.1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4 未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条 材料供应
6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第7条 安全生产和防火
7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 工程质量及验收
8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
8.2 优良工程等级增加的经济支出_________。
8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的`检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
8.5 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
8.6 装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条 工程变更
9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
第10条 竣工结算
10.1 工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
10.2 工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
第11条 工程保修
11.1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条 违约责任
12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。
12.2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
12.4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
12.6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
12.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8 双方约定其它违约责任:_________。
第13条 争议的解决方式
13.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条 不可抗力
14.1 双方关于不可抗力的约定:_________。
第15条 保险_________。
第16条 合同生效
16.1 合同生效日期:_________年_________月_________日
第17条 合同份数
17.1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________。
第18条 合同备案、鉴证
18.1 合同备案、鉴证:发包方:_________身份证号:_________;承包方:_________身份证号:_________。
第19条 其它约定_________。
发包方(盖章):_________
授权代表(签字):_________
签订地点:_________
_________年____月____日
承包方(盖章):_________
授权代表(签字):_________
签订地点:
_________年____月____日
根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律规定,甲、乙、丙、丁四人经过平等协商,一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件,自愿出资共同承包经营名人大世界KTV,特制定如下协议:
合作股东组成部分:
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
丙方: 身份证号:
丁方: 身份证号:
经上述股东各方充分协商,就投资承包名人大世界(KYV)事宜,达成如下协议:
第一条 借用原名人大世界名称、经营范围、注册资本、法定代表人
1、 公司名称:
2、 经营范围:
3、 注册资本:
4、 法定地址:
5、 法定代表人:
第二条:名人大世界(KYV)承包后,以—————代表为主要负责人全权负责KTV管理与经营。
第三条 KTV承包期限
KTV承包期限为 年,自 年月 日起,至 年月 日止。
第四条 出资额、方式、期限
1、 出资方式及占股比例
甲方以现金作为出资,出资额万元人民币,占KTV注册资本的百分之 ,占KTV股份的百分之 。 乙方以现金作为出资,出资额万元人民币,占公司注册资本的百分之 ,占KTV股份的百分之 。丙方以现金作为出资,出资额万元人民币,占KTV注册资本的百分之 ,占KTV股份的百分之, 丁方以现金作为出资,出资额万元人民币,占KTV注册资本的百分之 ,占KTV股份的百分之。
2、各KTV股东的出资,于 年月 日以前交齐。股东不按协议如期、足额缴纳出资的,应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。
3、本KTV总出资共计人民币 万元。合伙期间各股东的出资,为KTV共有财产,不得随意请求分割。KTV终止后,各KTV股东的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条KTV运作
1、在合作期内,股东的原始股本金不得作为其他用途,只能用在KTV的经营和业务往来上,KTV所有资金专款专用,独立核算。
2、-————方为KTV及负责人
作为KTV运作的总负责人,全权处理KTV的所有事务,必须实现KTV一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系KTV各股东利益的重大事项,由四股东研究同意后方可执行。
其权限是:
a) 对外开展业务,组织客源;
b) 单项费用支付超过 元;
c) 新产品的引进;
d) 重大的促销活动;
e) KTV章程约定的其他重大事项;
f) 对KTV事业进行日常管理;
g) 推销KTV的产品(货物)、购进常用货物;
h) 支付按其所占股东股份所承担的债务;
i) KTV人员在需要情况下招聘人员及培训;
f) 审批日常开支及管理KTV所有资产,但必需钱帐分离,不能管理帐务。 其他公司股东的权利:
a) 参与KTV生意的管理,及对KTV前景提供可行性方案与报告。 b) 听取KTV负责人开展业务情况的报告;
c) 检查KTV账册及经营情况;
d) 共同决定KTV重大事项。
3、资金独立调控运作处理,完全独立核算,每月召开一次股东会议,审核KTV每月财务报表,评议KTV的运作状况。
4、KTV所有的一切经销的产品的代理权为股东共同享有,厂方的一切业务往来由KTV股东认可,操作合谈。凡是厂方所有的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的优惠和待遇,归各股东共同享有。
5、KTV今后如需增资,需由甲乙双方同意并一起协商,一起签订协议、为了消除甲乙双方的后顾之忧,加入股份后————数日内,如任何方要求退股,将————同意,并在 ——————天之内退还(或不退)股本金,并且按照银行同期贷款利息结算给退股方。在名人大世界KTV开业后,在——至——时间内任何方不允许退出股份。在————时间后,
如有任何一方股东退股,其所持股权由其他股东认购,如其他股东不认购,退股方可把股份转让给第三方。
6、作为公司股东,同时作为经营运作人,作为公司的返聘人员,公司每月应付工资为————元,并享受聘用合同约定的其他权利
第五条 盈余分配与债务承担
1、KTV负责人及其他股东的权利股东以出资额为限对KTV承担责任,KTV以其全部资产对KTV的债务承担责任。
2、KTV第一年度产生的利润,各股东不可以分红,留存KTV作为资本填充入KTV作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额。
3、 盈余分配:以甲、乙、丙、丁四方所占股份比例为依据,按比例分配。
4、 债务承担:KTV债务先由财产偿还,KTV财产不足偿还时,以各股东的出资比例为据,按比例承担。
第六条 入股、退股、出资的转让
1、 入股:
a) 需承认本合同;
b) 需经全体股东同意;
c) 执行合同规定的权利,义务。
2、 退股:
a) 需有正当理由方可退股;
b) 不得在公司不利时退股;
c) 退股需提前一个月告知其他股东并经全体公司股东同意;
d) 退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;
e) 未经股东同意而自行退伙给KTV经营造成损失的,应进行赔偿。
3、 出资的转让:允许公司股东转让自己的出资。转让时公司股东有优先转让权,转让价格按公司所有资产比例核算。如转让公司股东以外的第三人,甲、乙、丙、丁任何方中任一方应该以公司前途大局为重,不得有意为难继续持股人,否则视为自动放弃KTV资产所有权,同时应承担此前承包KTV按股份比例所需偿还的债务。
第七条 禁止行业
1、 未经全体股东同意,禁止任何股东私自以名义进行非公KTV业务活动;如其业务获得利益归KTV四方持股人,造成损失其按实际损失赔偿。
2、 禁止公司股东经营与KTV竞争主流的业务,如需经营,须经甲、乙、丙、丁中三方同意方可。
3、 如股东违反上述各条,应按KTV实际损失赔偿。
第八条 的终止及终止后的事项
1、KTV因以下事由之一得终止:
a) KTV期届满;
b) 全体股东同意终止KTV关系;
c) KTV经营完成或不能完成;
d) KTV经营违反法律被撤销;
e) 法院根据有关当事人请求判决解散。
2、KTV终止后的事项:
a) 即行推举清算人,并邀请 中间人(或公证员)参与清算; b) 清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合作股东或第三人,其价款参与分配;
c) 清算后如有亏损,不论KTV股东出资多少,先以KTV共同财产偿还,KTV财产不足清偿的部分,由各股东按出资比例承担。
第九条 争议的解决方式 公司股东之间如发生争议,应共同协商,本着有利于KTV经营发展的原则预以解决。协商不成的,提交KTV经营所在地仲裁委仲裁,依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十一条 本合同如有未尽事宜,应由公司股东集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式五份,公司股东各执一份,其中一份为中间人所留。
公司股东签名: 盖章
公司股东签名: 盖章
公司股东签名: 盖章
公司股东签名: 盖章
日期:
发包方:________________(以下简称“甲方”)
承包方:________________(以下简称“乙方”)
鉴于:
1.甲方具有进出口货物的仓储、装卸等业务的经营权;
2.甲方的业务营运具体采取分项承包经营的模式;
3.至本合同签订前,甲方在云海地域的进出口货物的仓储、装卸等业务经营已处停顿状态;
4.甲方拟将上述业务发包给乙方承包经营。
经友好协商,双方达成协议条款如下:
第一条承包标
乙方承包甲方在________________从事进出口货物的仓储、装卸等业务的营运工作。
第二条承包条件
甲方负责提供营运“承包标的”的业务经验、管理经验及其现有的其它经营资源;乙方负责投入“承包标的”的营运所需的全部资金;
第三条承包方式
乙方对“承包标的”实行自主经营、独立核算、自负盈亏的全包揽(包括资金投入、市场开拓、人员管理等)方式承包经营。
第四条承包期限
自合同签订日起_________年。
第五条利益分配
承包期满,乙方承包经营期间购置(费用计入经营成本)的资产归甲方所有,其余资产归乙方所有。
第六条双方的权利、义务
1.甲方享有对乙方承包经营活动的监督管理权,乙方须对此提供条件;
2.乙方享有承包经营的自主权,甲方不得干涉;
3.甲方须对乙方的承包经营提供的便利条件,包括但不限于:向乙方提供经营“承包标的”的营运管理方案、客户资源,须为乙方增置业务专用章及财务专用章,在乙方申请时及时出具公函等;
4.乙方不能利用经营“承包标的”进行非法活动。
第七条违约责任
任何一方如果违反其在本协议而使另一方遭受损失,则另一方有权要求该方予以赔偿。
第八条承包延期及续约
承包期满,双方如未就“承包标的”办理移交手续,视为本合同自动延期,直至一方通知终止承包后的三个月内双方办理完“承包标的”的移交手续;如续约,双方须协商一致并另行协议
第九条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十一条不可抗力
1.因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的,各方当事人均无须承担违约责任。
2.本条款所称“不可抗力”,系指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定的相应变化和调整。
第十二条管辖法
本协议受中华人民共和国的法律管辖。
第十三条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的,选择下列方式第_________种方式进行解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院提起诉讼。
第十四条送达方式
1.甲方地址:
传真:
电话:
2.乙方地址:
传真:
电话:
除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十五条生效条件
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
第十六条其他
本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):_______
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_______
_________年_______月______日_________年_______月______日
签订地点:___________________签订地点:_______
发包方_________________
法定代表人:_________
承包方_________________
法定代表人:_________
双方根据_______________,经协商签订本合同。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。
三、上交利润数额
1.承包方上交利润包干基数为
2.承包方按____递增____%比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按__计算,即__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元。
四、企业留利分配
五、国家指令性产品供应计划和生产计划
六、主要经济技术指标
1.____年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为__万元,其中__年__万元;__年__万元;__年__万元;__年__万元;____年____万元。
2.国家资产的维护_____________;设备完好率达到__%;固定资产净值率____%。
闲置资产处理办法____________________
3.新产品开发____项,主要新产品是______________________。
4.承包期间技术改造投资总额____元;____年为____元;____年为___元;____年为____元。
5.产品质量要求_____________________。
6.主要物资能源消耗指标____________________。
7.安全生产和双保指标____________________。
8.出口创汇指标_____________________。
9.产值指标____________________。
10.人均上交利润_________________。
七、贷款归还,承包前的债权债务处理:
____________________________________________。
八、双方权利和义务(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协调、服务工作。
2.对承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润___%,或严重违法经营,或______的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
4.________________。
(二)承包方:
1.承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律,执行政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
6.______________。
九、违约责任
1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。
3.____________________。
十、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决:
1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁:
2.向_______法院起诉。
十一、双方约定的其他事项
十二、本合同自____起生效。合同正本一式两分,发包方、承包方各执一份,副本一式__份,
分送__,__,__。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
法定代表人:(盖章) 法定代表人:(盖章)
签约日期: 年 月 日
签约地点:
甲方:姓名,住所,单位,合同中所处地位等等
乙方:......
签约时间: 签约地点:
乙方承包甲方xx夜总会,从事xx营业活动(经营范围),承包期限至xx日起至xx日为止,期限共计一年,本合同签订之时乙方交付三个月定金押金若干。其他按月/季支付,在每月几号前结算......
利润问题(如果涉及利润分配问题,双发协商,如果是单纯的租赁,另计,涉及利润分配的'是承包经营,不涉及利润分配是租赁,我推测你要的是租赁合同)
注意事项(也可以以双方权利和义务的形式分列,可分1.2.3.4.,点),乙方承包期间不得从事违法经营,注意公共环境,损坏用具赔偿等等(协商决定)。。。承包期间的装修费用由甲方给与乙方合理补偿等等。。。甲方若提前收回xx俱乐部,应提前xx天告知乙方,乙方若提前结束承包,应提前xx天告知甲方,到期后提前xx天续约
若发生合同纠纷可以指定某某仲裁机构仲裁,或不具体说明
违约责任。。。。(协商决定)
甲方: 乙方:
出租方单位:(简称甲方)、身份证号:
承包厨房者(简称乙方)、身份证号:
甲乙双方就承包事宜,经协商一至,协议如下:
一、甲方权力与职责
1、甲方将座落于市(县、区)地段的厨房烧烤承包给乙方管理、运作,并聘请乙方工作人员为该厨房烧烤的厨师,聘期为年,即从 年 月 日起至 年 月 日止,期满如需继续聘用,必须另行签订协议。
2、甲方免费提供乙方厨房水电
3、乙方每10天向甲方核对接一次帐如多天或者少天就最后一天接帐
4、甲方给予乙方工作人员每月休班,在不影响正常营业情况下,由乙方合理安排,在工作繁忙时,乙方不准休假。
5、甲方有权根据甲方管理制度对乙方进行日常管理,若乙方人员违反甲方管理制度甲方有权给予处罚。
二、乙方权力与职责
1、乙方须保证厨房烧烤原材料的供应和人手
2、乙方需做好厨房并达到甲方要求,并保证食物的质量美观安全
3、乙方应做好食品卫生工作,若因乙方食品问题造成客人食物中毒或受到防疫部门处罚,此损失由乙方承担;乙方必须严格遵守安全操作规程,保证安全生产,如果因违规操作而造成负伤,不但不报销任何费用。
4、乙方人员需遵守酒店作息时间,需爱护甲方财物,保守甲方的商业机密。
5、甲方应为乙方制作工作服及工作证,费用有甲方承担。合同期满,甲方不得扣除工装等费用。
6、若双方中止本协议时,乙方需在甲方找到厨师后方能离职,否则6一切后果自负。
7、乙方须于每天上班前时人员到位;乙方每天须采购人员到市场购买新鲜原材料。
三、甲、乙双方欲解除本协议,一方应以书面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否则,一方应加倍赔偿另一方相对应的一月营业所的经济损失,如以书面形式提早30日向另一方提出,需要赔偿对方7天营业所的。
四、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神,共同协商处理,如协商未果,按原协议执行。
五、本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同,如协商未果,则合同到期本协议自动失效。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。同时产生法律效力。
七、乙方或者乙方所属人员患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。
八、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方签字(盖章)
乙方签字:
年 月 日
年 月 日
甲方:
乙方:
甲方将 工程,两台塔吊整机安装拆卸及标准节顶升按固定单价模式一次性承包给乙方。甲乙双方为了明确责任范围更好的合作,依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,特签订如下协议:
一、乙方必须有相应的.安装、拆卸资质,安装工持证上岗。
二、塔吊装拆费用:
1、塔吊整机安装:包括汽车吊费用在内一次性费用人民币贰仟伍佰元整(高度根据甲方指定或塔吊允许独立高度范围),需要顶升每个标准节人工费人民币壹佰伍拾元整,更换塔吊起重钢丝绳:25m以下高度更换一次300元,70m以下高度更换一次500元。
2、拆卸:汽车吊费用在内一次性费用人民币贰仟元整。最新塔吊装拆合同范本最新塔吊装拆合同范本 。
三、付款方式:
1、塔吊安装结束后,符合标准,试用三天后,无安全质量问题,一次性付清安装款(2500元人民币)。
2、塔吊拆卸:根据甲方要求,全部拆卸落地到指定无安全或损坏塔吊附件问题,一次性付清拆卸款(20xx元人民币)。
四、双方责任
1、甲方提供乙方施工场地,派专人监督机械设备的清点整理分类。
2、严格按合同要求组织施工、保质量、保安全,按期完成任务。
3、严格执行装拆、规范、安全操作规程。
4、乙方在装拆过程中,必须强化安全措施,必须派有技术、有操作证的专人装拆,并有专人指挥,杜绝一切安全事故发生。在装拆过程中发生的一切大小安全事故,所有的法律责任与经济损失全部由乙方负责,与塔机方和甲方无任何关系。
五、装拆验收要求:
乙方在装拆过程中,甲方派专人对机械的损坏、零星配件是否齐全进行认可,如有损坏按市场价赔偿后才能结帐。
六、本合同未尽事宜,双方友好协商。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
八、本合同履行完成后自动终止。
甲 方 乙 方
代表人签字: 代表人签字:
年 月 日
甲方(用人单位)名称:________________________________ 法定代表人(主要负责人)或者委托代理人________________ 联系电话_________________________________
乙方(劳动者)姓名:__________________________________ 居民身份证号__________________________________________ 现住址__________________联系电话________________
根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。
一、合同期限
甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限:
(一)有固定期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。
(二)无固定期限:自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。
(三)以完成一定工作(任务)为期限:自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时终止。
二、工作内容和工作地点
甲方招用乙方在____________,从事_______________岗位(工种)工作。 乙方的工作地点为 。 经双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点。 乙方应认真履行岗位职责,遵守各项规章制度,服从管理,按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理。
三、工作时间和休息休假
甲方安排乙方执行以下第____种工时制度:
(一)执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。
(二)经当地劳动行政部门批准,执行以______为周期的综合计算工时工作制度。
四、劳动报酬
月工资____元,试用期间工资____元。甲方每月_____日前向乙方支付工资。
四、解除和终止
本劳动合同的解除或终止,依《劳动合同法》规定执行。
五、劳动争议处理
甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决,也可以依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。 第九条 本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。 本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(公 章)
乙方(签字或盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)
签订日期: 年 月 日
甲方:__________________以下简称甲方
乙方:__________________以下简称乙方
兹因甲方经营销售业务,乙方愿提供店面成立连锁店,双方同意订立本合同,以兹共同遵守。
第一条 特许店名称及营业所在地、时间、营业项目、商圈范围。
1、基本资料
店名:_________________(以下简称该店)
负责人:__________________________
地址:____________________________
电话:____________________________
营业执照注册号:__________________
建筑面积:__________________平方米;
营业面积:__________________平方米;
员工数:_________正职:__________员;计时工:___________员
2、营业时间:当日上午______点到下午______点。
3、商圈范围:__________(另附图)
4、非经甲方书面同意,乙方无权变更特许经营店的营业所在地。但在授权期限内,若因租约终止致该店无法于该地继续营运,乙方应于该租约终止前一个月另觅加甲方认可的地点让该店继续营运。
5、门店内的营业天数、每日的营业时间及营业项目,依总公司规定办理。除不可抗力外,非经甲方同意,乙方不得自行变更或暂停营业。
第二条 合同期间
自________年___月___日起至__________年___月___日,共计_____年。
第三条 合同继续与延长期间
1、 合同届满前六个月,如无任何一方书面通知他方终止合同,本合同期间自动延长一年。
2、合同继续延长期间届满前三个月,任何一方如无书面通知他方终止合同者,本合同再延长期间一年,之后依次类推延长期间一年。
3、所有自动延长期间内双方的权利义务,遵守本合同规定执行。
第四条 合同范围
1、 双方同意由乙方提供资金,甲方提供商品服务、经营技术辅导等并由乙方提供管理及服务,以从事本业的经营。
2、双方为执行前项合同事宜,乙方应于____年___月___日之前,依有关法令的规定办理公司设立登记并取得营业执照。
3、乙方应于签订本合同后一个月内提供坐落于____________________的房屋作为特许经营店店面及营业场所,非经甲方书面同意,乙方不得任意变更地址,如擅自变更地址,以违约论,甲方有权终止本合同,并没收签约金,乙方不得有异议。
第五条 履约保证金
如乙方有积欠款项(包括贷款、违约性惩罚金时),甲方可从履约保证金中直接抵扣。
第六条 特许经营权利金、管理费及广告费
1、乙方应于合同当日交付甲方人民币_________万元整,作为特许经营权利金,合同届满、终止或解除时,甲方无须退还。
2、乙方每月现金支付甲方人民币_________元整为管理月费,及人民币_________元整为整体广告促销费用。
3、乙方不得以任何理由要求返还上述费用。
第七条 授权使用
1、 甲方授权乙方于本商圈内以甲方的商标、技术经营该店。
2、乙方取得甲方指定的经营权是基于甲方为委托人,乙方为受委托人的法律关系。
3、乙方经甲方授权取得甲方商标的使用权,但如果本合同届期,不再续约或乙方违反本合同规定,或被撤消授权,或发生乙方擅自转让本合同规定事宜,乙方使用商标的权利立即终止。
4、乙方不得就甲方所授权使用的.商标、服务标记、生财设备、器具转授权他人使用。
5、乙方不得就甲方授权使用的标的物与其他企业合并或延伸使用。
6、有关该店的经营及服务,乙方同意接受甲方的指导并遵照公司特许经营店管理规章、附件及本合同的约束。
甲方:____________________
乙方:____________________
______年___月___日
甲 方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 合同期限
自 年 月 日起至 年 月 日止。
其中试用期自____ 年____ 月____ 日至____ 年____ 月____ 日止,试用期间录用条件是:身体健康、品行端正、素养、技能、工作能力、工作态度和工作时间能适应岗位要求。试用期限为_____个月。
第二条 工作内容和工作地点
1、根据甲方工作需要,乙方同意从事 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意,可以变更工作岗位(工种)。
2、 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
3、 乙方同意在甲方安排的工作地点从事工作。并根据甲方的工作需要,变更工作地点。
第三条 工作时间和休息休假
1、 甲方延长乙方工作时间的,应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资或在年终奖金中给予补偿。
2、 乙方在合同期内享受国家规定的休息、休假的权利。
第四条 劳动保护和劳动条件
甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护法律、法规和规章,为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具(除须要乙方自带的最基本的劳动工具外)。
第五条 劳动报酬
1、 乙方试用期的工资(包括:基本工资及其他工资)为_________元/月。
2、 乙方试用期满后的工资(包括:基本工资及其他工资)为 元/月。
3、 甲方以法定货币形式按月支付乙方工资,发薪日为每月 20 日。
第六条 社会保险
1、 乙方被正式录用后,甲方按相关法律法规规定为乙方支付综合保险金。
2、 乙方工伤待遇按国家和地方有关政策法规规定执行。
第七条 劳动纪律和规章制度
1、 甲方依法规定的各项规章制度向乙方公示。
2、 乙方应严格遵守甲方制定的规章制度,完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。
3、 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处理,行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。
第八条 劳动合同的变更、解除、终止、续订
1、 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
2、 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
3、 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
①、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
②、乙方不能胜任本职工作的;
③、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
④、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
⑤、同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
⑥、以欺骗手段,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
⑦、被依法追究刑事责任的。
⑧、甲方生产经营发生严重困难需要裁员的。
4、甲方有下列情形之一的,乙方可以随时解除本合同:
①、试用期内;
②、甲方不按劳动合同约定支付劳动报酬或不提供劳动条件;
③、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强逼劳动。
5、乙方解除劳动合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
6、 本合同期到期,劳动合同即行终止。甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
第九条 特约条款
1、合同双方应本着诚实信用的原则,如实告知对方履行本合同相关的自己的真实情况。
乙方应如实告知甲方有关自己的身体状况、病史、学历、工作经历、技术与能力等方面的信息。甲方有权要求乙方提供相关的证明文件,乙方提供虚假信息、隐瞒真实情况的.,甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。
2、合同终止或解除后,乙方要返还一切有关甲方的包括生产、经营、知识产权和非专利技术、财务、人事、市场等方面的资料,不得复制、私藏、使用、泄露或供他人使用。
乙方在任职期间知悉的一切有关甲方的商业秘密,无论在合同期间还是合同终止或解除后均不得泄露、使用或供他人使用。因乙方违反此义务所获非法收入归甲方所有,并由乙方承担对甲方造成的一切损失。
3、甲方依法制订的公司规章制度与本合同具有同等法律效力。规章制度与合同规定不一至的,在法律允许范围内以规章制度的规定为准,乙方应严格遵守。
第十条 经济补偿与赔偿
甲、乙双方任何一方违约,应按照《中华人民共和国劳动法》规定承担违约责任,给对方造成经济损失的,应依法承担经济赔偿责任。
第十一条 劳动争议处理
因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
第十二条 其他
(一) 乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书的送达地址,如下列地址发生变化,乙方应书面告知甲方。乙方家庭住址: ,家庭电话: ,乙方父母或子女(填写壹人)姓名:__________________,住址: ,联系电话: 。 乙方申明:本人保证所填写的全部个人信息均正确无误,所提供的各类证明文件均真实、合法, 并同意接受甲方的任何查询。如有虚假,愿意接受任何形式的处罚。
(二)签定员工必须认真看完公司规章制度再签约。
(三)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,或另订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
(四) 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_______年____月____日
发包方_________________
法定代表人:_________
承包方_________________
法定代表人:_________
双方根据_______________。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。
三、上交利润数额
1、承包方上交利润包干基数为
2、承包方按____递增____%比例上交利润。
3、承包方上交利润时间按__计算,即__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元。
四、企业留利分配
五、国家指令性产品供应计划和生产计划
六、主要经济技术指标
1、____年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为__万元,其中__年__万元;__年__万元;__年__万元;__年__万元;____年____万元。
2、国家资产的维护_____________;设备完好率达到__%;固定资产净值率____%。
闲置资产处理办法____________________
3、新产品开发____项,主要新产品是______________________。
4、承包期间技术改造投资总额____元;____年为____元;____年为___元;____年为____元。
5、产品质量要求_____________________。
6、主要物资能源消耗指标____________________。
7、安全生产和双保指标____________________。
8、出口创汇指标_____________________。
9、产值指标____________________。
10、人均上交利润_________________。
七、贷款归还,承包前的债权债务处理:____________________________________________。
八、双方权利和义务
(一)发包方:
1、应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协调、服务工作。
2、对承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润___%,或严重违法经营,或______的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3、按合同规定兑现奖罚条款。
4、________________。
(二)承包方:
1、承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《xxx全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2、在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3、承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的`分配关系。
4、承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
5、承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
6、______________。
九、违约责任
1、发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2、承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。
3、____________________。
十、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决:
1、向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁:
2、向_______法院起诉。
十一、双方约定的其他事项
十二、本合同自____起生效。合同正本一式两分,发包方、承包方各执一份,副本一式__份,分送__,__,__。
发包方:____________(盖章)承包方:____________(盖章)
法定代表人:____________(盖章)法定代表人:____________(盖章)
签约日期:____________年____________月____________日
签约地点:____________
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致达成合作意向,为明确双方的权利和义务,特制定本协议,以资共同遵守。
1、协议期限
本协议书有效期限为 年 月 日起至 年 月 日止
2、 承包经营方式
乙方对甲方 矿采取生产成本承包(不含资产折旧)。
3、 双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
甲方权利
1.甲方享有煤炭销售权利。
2.甲方享有对日常生产监督、检查权利。
甲方义务
3.甲方负责协调生产以外各种关系,保证乙方在承包期内连续生产的义务。
4.甲方有按时向乙方支付承包费用义务。
5.甲方有为乙方提供必要生活、工作条件义务。
6.甲方对承包给乙方的煤矿拥有所有权。
7.甲方负责协调乙方管理人员在当地主管部门办理相应生产管理证照。
8.甲方负责未被乙方录用的现有矿方人员的妥善安置。
(二)乙方权利和义务
乙方权利:
1.乙方有按时获得承包费用的权利。
2.乙方有优先获取承包期结束继续承包的权利。
乙方义务
3.有对员工进行政治思想、安全生产、遵章守纪教育的义务。
4.有对员工病、伤、亡事故进行处理和解决善后问题的义务。
5.乙方有对甲方现有符合条件人员优先录用义务。
6.乙方有按时支付职工工资义务。
7.乙方有对甲方资源科学合理规划开采的义务。
四、承包费用结算方式和支付方法
每月5日前甲、乙双方共同核定上月生产量,乙方自甲方支领的材料费用、甲方预付的电费及其他需乙方承担的费用、乙方录用甲方人员工资。甲方在扣除上述费用后将余款以现金(或转入乙方账户)形式支付给乙方。
5、 其他约定
(一)甲方按照当地主管部门要求,负责必要的设备、设施投入和必要的生产用材料的准备。
(二)已方生产用材料自甲方材料库中领取,并出具支领手续,月末双方核定并按照费用核算方式在乙方承包费用中扣减。新投入的工字钢支架、电缆、管板运输机等非低值易耗材料暂按30%计价,返库时损耗超出30%部分由乙方承担,不足30%部分由甲方将差额支付给乙方。
(三)乙方每月将留用的甲方人员工资分配明细提交给甲方,由甲方负责支付工资,并在双方核定的承包费用中予以扣减。
(四)上级主管部门收取的的各项费用及当地居民的各类补偿费用由甲方承担。
(五)乙方管理人员在未取得当地主管部门颁发的管理资格证书前,由甲方负责予以协调解决。
(六)非乙方原因造成停产超过72小时,甲方按照当地最低生活标准支付乙方停产损失。
(八)甲方应派驻代表负责日常协调和双方费用确定。
(九)履行本协议的条件发生变化时,双方应及时协调解决;协商不成发生争议时,任何一方均可通过仲裁和法律渠道解决。
(十)本协议一式四份双方各执两份,协议未尽事宜由双方协商解决。修改本协议内容时,须经甲、乙双方共同商定。
(十一)本协议自双方签订之日起,即具有法律效力。
甲方(章) 乙方(章)
甲方委托人 乙方委托人
年 月 日 年 月 日
全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击
发布时间:2024-03-12
发包方(甲方):承包方(乙方):签 约 地 点: 签 约 日 期:酒店承包经营合同发包方(以下简称甲方): 法定代表人: 法定地址: 联系电话: 承包方(以下简称乙方): 法定代表人: 法定地址: 联系电话:为了提高酒店的经营管理水平和经济效益,本着共同发展、相互信任、平等互利的原则,就乙方承包经营...
发布时间:2023-12-28
在当今社会中,合同无处不在,合同用于各种地方,各种场所。合同的签订是维护经济秩序稳定的重要方式,常见的合同是什么样的?希望这篇文章能够为大家解决一些问题和困惑欢迎借鉴和分享。...
发布时间:2023-03-12
以下是我们整理的一些与您需要相关的:公司承包经营合同。承包在国民经济发展中发挥着日益重要的作用,考虑到承包期间会发生的一系列问题,在我们发生承包行为时。最要紧的是要先依法签订承包合同,所谓合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。希望对你的工作和生活有所帮助!
发布时间:2023-03-11
以下是由hao86工具网为你整理的《市场承包经营合同》,请阅读后分享你的朋友。承包是指由承包人承担公司的经营管理工作和经营风险,当我们需要约束当事人遵守承包约定,在承包过程中。最要紧的是要先依法签订承包合同,所谓合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约。
发布时间:2024-03-18
相信很多人都见证过合同的重要性。如果想要更好的保护自己的权益和经济,那么就需要做好合同签订工作,你知道一份正规合同怎么写吗?这份“关于土地承包经营权流转合同”是作者的心血之作期待它能够被您喜欢,请您仔细阅读以下文字!...
发布时间:2023-11-04
通过达成符合要求的协议来解决资金、设备等方面的问题,合同在我们心中的重要性也越来越深刻。合同的具体内容由签订合同的双方商定,您了解合同通常包括哪些内容吗?希望您会喜欢我向您推荐的"承包合同",希望本文可以为您提供一些有价值的信息!...
发布时间:2023-10-12
随着全球贸易的逐步发展,不言而喻地,合同对于每个人都有约束力。合同明确规定了双方在特定期限内需要完成的工作。如果您对此仍有疑问,不妨阅读一下“承包地合同”,这篇文章将为您提供更多思考的空间,相信会有所帮助!...
发布时间:2024-04-26
ktv合同 篇1 甲方: 乙方: 在平等自愿互利互惠的基础上,根据国家相关法律法规规定,经甲乙双方友好协商,甲方愿意将经营权属于自己的朱提文化商业步行街“避风港KTV”转让给乙方,双方达成一致,签订协议如下: 一、甲方将位于昭阳区朱提文化商业步行街18栋3层302、303、304、305号共...
ktv承包经营合同(分享12篇)
文件夹最新文章
推荐栏目