暂停整改申请书

暂停整改申请书 篇1

尊敬的领导:

因本人有孕在身，预产期X月底，现因身体需要申请回家休息，调养身体，特向领导申请办理请假手续，请假时间为X个月。根据国家及公司相关规定，正常产假为90天，晚婚晚育增加15天，我现特向公司申请X月X日正式休产假，预计从X月X日--X月X日，请予批准为感。目前本岗位的工作已移交给，经过近期的交接工作，已经可以胜任本岗位工作了。另在次非常感谢公司领导对我的关心和照顾。

特此申请，望领导审批

此致

敬礼！

申请人：xxx

20xx年九月十日

暂停整改申请书 篇2

尊敬的市消防支队领导：

你们好，感谢你们能在百忙中抽空看我们的申请书！我们xxx公司是由转业军人和现役军人家属自主创业组建的，现有员工117人，其中大部分都是退伍军人。鑫王府在装修筹备期间对负一楼的演艺大厅新增消防灭火器5具，安全门两道，但是由于我们消防专业知识欠缺，以致营业场所存在安全隐患，现决议整改，请批准！

我们计划在6月15号之前将灭火器增加至10具，确保好用。对所有损坏的.消火栓进行维护，补齐所缺的水带、水枪；6月20日前，对损坏的防火门全部更换，对局部损坏的，加装闭门器等……另增设抽排系统一套（附图）

我公司决心在今后严格遵守消防法律法规，主动接受消防部门监督，切实强化消防安全措施，消除各类火灾隐患，确保消防安全。请领导研究批准，特此申请。

组建小组

20xx年5月22日

暂停整改申请书 篇3

我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。

延期主要原因：

1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。

2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。

5.雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。

6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。

鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！

特此报告

温岭市金江水电工程有限公司

二O **年十一月

暂停整改申请书 篇4

张光忠班组：

你班组承包江堤A地块6、7x楼主体木工结构、泥工砌砖已接近完工阶段，但是仍然存在很多质量隐患需及时解决，经栋号主管施工员现场检查，主要存在以下问题：

1、泥工砌砖遗留垃圾需清理。

2、木工现场遗留钢管、模板需清理，爆模处要凿除。

3、空调侧板浇筑缺损、漏筋较为严重、平整度较差，需修补，部分严重缺损的要凿除重新浇筑。

4、混凝土剪力墙与砖墙交缝处需打坡口，大部分坡口打的不够到位，需改进。

5、部分门框上过梁倾斜达到2公分，需拆掉重做。

6、所有飘窗窗台檐口有大量的砂浆残杂，需及时清理。

7、所有外架上垃圾需清理完毕。

限你班组于20xx年月日前将7x楼2—10层以上问题整改完毕，于20xx年6x楼15—20层以上问题整改完毕，其他楼层以每5层为一个节点，限8天整改完毕，每阶段整改完毕后及时报主管施工员检查。

如没能按期完成整改工作，我项目部将自行安排其他班组人员去整改，整改所产生的一切费用均在你班组的结算款中扣除。

整改签收人：xxx

广东正升建筑工程有限公司江A项目部

xx年2月13日

暂停整改申请书 篇5

申请再审人(一审被告、二审上诉人)：______，女

被申请人(一审原告、二审被上诉人)：______，男

被申请人(一审被告、二审被上诉人)：______，男

被申请人(一审被告、二审被上诉人)：______，男

申请再审人______与被申请人______等人因民间借贷纠纷一案，不服山东省省济南市历下区人民法院____年____月____日作出的(20____)历商初字第402号民事判决书的内容和____年____月____日山东省济南市中级人民法院作出的(20____)济民四商终字第____号民事判决书的判决，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条之规定，向山东省高级人民法院申请再审。

(1)再审请求

1、请求贵院依法撤销济南市历下区人民法院(20____)历商初字第402号民事判决书第一项以及第二项;

2、请求贵院依法撤销山东省济南市中级人民法院所做的(20____)济民四商终字第323号民事判决书的内容;

3、请求贵院依法改判或发回重审，支持申请再审人王德敏无需承担偿还债务的主张;

4、请求贵院判决一审、二审、再审费用由被申请人承担。

(2)申请事由

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第二项：原判决、裁定认定的基能力实缺乏证据证明的;第六项：原判决、裁定适用法律确有错误的;第二款：对违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的情形，或者审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，人民法院应当再审。特申请再审。

(3)具体事实和理由

1、申请事由一：符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第二项，具体理由如下：

申请再审人______对被申请人______所借的个人债务不应承担连带清偿责任。根据《中华人民共和国婚姻法》第四十一条规定：“离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还”。最高人民法院《关于人民法院审理离婚时处理财产分割问题的若干具体意见》指出，夫妻共同债务包括以下几个方面：因日常生活所负的债务;因生产经营活动所负的债务;夫妻一方或双方治疗疾病所负的债务;因抚养子女所负的债务;因赡养有赡养义务的老人所负的债务;其他应认定为夫妻共同债务的.债务。

申请再审人______与被申请人__________年起开始分居，对其债务不知晓，借款没有用于家庭生活，也未用于上述法律规定的范围之内，因此对于其借款不能够认定为夫妻共同债务，应属于______的个人债务，申请再审人______不应承担连带清偿责任。

2、申请事由二：符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第六项，具体理由如下：

被申请人______与被申请人______之间的债务属于债务。根据《中国人民银行关于取缔及打击行为的通知》的规定：“民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。”据申请再审人______在一审、二审中提交的证据可以证明再审被申请人______与再审被申请人______之间债务存在行为。被申请人______已偿还的债务是属于本金还是利息界定不明，剩余款项极大可能是利息，这是不受法律保护的。

综上所述，申请再审人______不应该承担被申请人______与被申请人______之间的债务偿还责任，恳请贵院依法再审，纠正错误，维护申请再审人的合法权益。

此致

____省高级人民法院

申请人：______

______年______月______日

暂停整改申请书 篇6

编号：

为促使农村面貌的整体提升，按新市区要求，对国、省道和城市环线两侧的环境卫生进行全面清理，杜绝乱堆乱倒生活垃圾、污水以及店外经营等“脏乱差”现象。

接此通知后，请你单位务必于20xx年6月 日前，对你单位周边及至公路中心线的范围内进行全面整改，并实行“门前三包”，做到环境干净整洁，车辆停放有序。

如你单位在规定时间内未能完成整改，乡政府将勒令停业整顿，且在环境卫生未达标前，不得开张营业。

本次集中整治完成后，如再发现你单位范围内有随意堆放生活垃圾，污水乱流以及店外经营现象，将征收500元的卫生保洁费。

特此通知。

xxx人民的政府

20xx年6月 日

签收人：

暂停整改申请书 篇7

xx区应急管理局：

贵局于20xx年6月10日综合检查中，在我公司查出一些安全隐患。针对检查发现的问题，我公司已做了一些相应的整改。

其中“车间部分蒸汽管道裸露部分未做保温”“厂区总配电房电缆沟积水”两项，我公司首先对所有的蒸汽管道做了清查，对缺少保温的部分予以登记，并采购材料。因施工工作量较大，且目前公司处于生产状态，不方便立即对蒸汽管道进行保温作业，公司计划于20xx年7月份停机期间安排施工。第二项电缆沟积水问题，我们专门添置了一台水泵专门抽积水，但是改善效果不明显，下一步考虑在电缆沟旁边开挖一个蓄水池，然后安装水泵和自动液位器，及时降低水池水位，保证电缆沟内无积水。此项整改也计划于7月份停机期间安排施工。

因这两项整改不能如期完成，特申请延期整改。请贵局领导予以批准。

原定整改期限：20xx年6月25日

申请延期一个月，至20xx年7月25日前完成。

申请单位：xxxxxx有限公司

项目负责人：

申请日期：20xx年6月20日

暂停整改申请书 篇8

作为一名中共党员，通过学习，我增强了努力做好工作的责任感和使命感。对照深入开展的争先创优活动的要求，也发现了自身存在的不足，现将存在的主要问题、原因和今后的努力方向总结如下：

一、存在的问题

一是理论学习不够深入。理论的学习不够系统，学习还浮在表面，没有达到应有的深度。有时只顾忙于一些具体的工作，自觉主动或挤时间学习不够，闲时学一阵子，忙时学的少。

二是在年级组工作中，开展批评与自我批评做得还不够。批评别人磨不开情面，不够大胆，怕伤害同志间感情，不利于工作的顺利开展，这一点已经严重影响到年级组的工作了。在年级组检查中，业务活动开展情况还是不够好，有时会出现活动时间短甚至没有开展活动的情况，但是没有进行及时的落实;在晚自习看班中，还是有个别老师迟到，有的甚至不到的现象还是存在，没有进行深入的谈心与批评。

三是教导处工作中创新意识不强。具体工作中，不能很好地将理论和实际结合在一起，平时忙于应付上级部门交给的工作任务，没有很好地深入到学生与老师中去，对学生中出现的新情况、新问题了解不够透彻，对老师们的思想动态了解不够及时。

四是工作中忙时存在急躁情绪。在工作较多时，没能分清轻重缓急，没能统筹安排好，有急躁情绪和畏难情绪，有些工作提前准备不充分，有时会出现敷衍了事、应付公事的现象。

二、主要原因

针对以上问题，经过深入剖析、认真分析，对产生问题的.原因进行归纳，主要有以下几点：

一是在思想上对于学习的认识还不充分。缺少学习、思考、实践的主动性，平时看的书太少，特别是与教育教学有关的书籍读得少。工作忙不是理由，没有足够的学习时间更不是理由，这些都是客观上的原因，更主要的是缺乏主观能动性。

二是未能做到学与思的有效结合。学而不思则惘，思而不学则怠，只有学与思的相互融合、相互渗透，才能够学有所用，学有所成。由于本人在学与思结合方面做的不够、融合不强，因此学到的知识在对工作的促进指导上还有一定的欠缺。

三是思想意识上存在迁就和忍让情况。通过这次自查发现，这是我本人工作中的致命弱点，长期以来养成的思想意识上的迁就和忍让，让我对在作中出现一些不和谐因素的处理出现畏难情绪，影响教导处工作的有效开展，也制约着学校教学工作的发展。在开展批评与自我批评的过程中，自我批评的多，对别人批评的少，没有真正做到开诚布公、推心臵腹。

四是工作中，不善于与其他同事共同承担一些事情，总是不好意思安排其他同事干一些事情，导致自己的杂事较多，影响自己的教学工作。

三、整改措施

一是充分利用时间，把先进的教育教学理论的学习与专业知识学习结合起来，把学习与思考结合起来，紧密联系工作实际，在先进的教育理念与教育教学综合运用方面下功夫，在进一步提高自身素质的基础上，为学校教学工作做好服务。

二是在集中教育活动中，严格按照支部查摆问题阶段的实施方案要求，注重细节，狠抓落实，细节决定成败，通过扎实细致的工作，切实使争先创优活动收到实效，在年级组工作中发挥积极的作用。

三是继续深入开展批评与自我批评，虚心接受别人的意见和建议，在努力克服自身缺点的同时，努力做到对待工作中出现的问题不迁就，不姑息，一是一，二是二，对事不对人，争取把教导处的工作做到更好。

四是进一步创新工作思路，改进工作方法，创新是发展的灵魂，坚决克服保守和满足思想，增强干事创业的魄力，保持开拓进取、昂扬向上的精神状态，以“争先创优”为契机，激发全体老师的积极性，实现既定的目标。

以上是我通过学习发现的自身存在的一些缺点和不足，如有不恰当之处，还望领导、同事多批评指正!