检修合同

检修合同 篇1

甲方：____

乙方：____

一、合同名称：

检修站

二、合同内容：

新检修站检修棚钢结构及土建施工。

钢结构项目为包清工方式，按主材吨位和彩钢板平方数计价，具体施工项目包括钢结构材料加工及安装，不含门窗制作安装费。

土建项目为包工包料一口价方式，具体项目包括钢结构基础、砌墙、室内地面及散水。

详见报价单。

三、合同条款：

第一条、质量标准：按国家相关标准及甲方要求进行施工。

第二条、乙方对质量负责的条件及期限：质保期壹年。

第三条、材料供应与验收：

钢结构项目：主材由甲方提供，辅材由乙方提供，彩钢板包边材料由乙方提供，甲方验收合格。

土建项目：乙方包工包料。

第四条、开工和完工期限：____

第五条、验收标准及期限：按照国家相关工程验收标准验收。

第六条、总价款及结算方式：

棚1钢结构￥____+土建￥____

棚2钢结构￥____+土建￥____

总价款（合计）：￥____此价格不为最终价格，最终价格以实际发生工程量结算。

在合同签订三日内预付总价款的____％，其余款项工程验收合格____月内结清。

第七条、违约责任和合同争议的解决方式：双方协商解决。

第八条、本合同一式两份，自双方签字后生效。

第九条、其它约定事项：

1、甲方负责提供电源、动火证办理、用电证的办理、监护人监护等安全措施的落实，乙方遵守甲方的各项安全规定。若乙方违反安全规定，则必须承担相应责任。由此造成的事故，乙方负责。造成事故致使甲方受到损失，甲方有权要求乙方给予赔偿。

2、乙方人员进入甲方工作现场必须经甲方专业人员安全培训方可进入。经培训后在培训资料上签字，确认培训资料内的内容已经全部知道，并作为合同附件。并严格按照执行。更换人员时，必须首先通知甲方该项目负责人，对乙方更换的人员进行安全培训。经培训并签字后方可进行施工作业，没经培训擅自进入施工现场造成安全事故的`，由乙方负全部责任。违反甲方此规定每次罚款____元。

3、乙方负责对甲方所购材料进行监督检查，对质量差的材料拒绝使用，以确保达到相应检修质量要求。甲方负责对乙方提出的不符合质量要求的材料进行核实、更换。

4、乙方严格按照合同工期完工，到期完不成任务给甲方生产造成影响的甲方有权对乙方给予处罚直至扣去全部该项目款项。

5、文明施工、保护现场环境。对拆卸、吊装、运输等动作有可能出现跑水、溅到墙上泥巴、物料和重物碰到墙角等情况的要提前预料，采取有效措施组织上述现象出现。否则由乙方负责恢复原貌。如乙方在施工中损坏甲方设备或工具由乙方负赔偿责任。

6、如乙方违反有关质量标准或者或违章作业造成质量事故的，甲方将扣除乙方剩余工程款，甲方预付给乙方的款项乙方必须在__日内无条件退还给甲方，对甲方造成损失的直接或者间接经济责任由乙方全部负担。出现其他原因的质量问题时，根据其性质由责任方承担相应责任。

有效期限：____年__月__日至____年__月__日

甲方（签字盖章）：

____年__月__日

电话：____

传真：____

开户银行：____

帐号：____

邮政编码：____

乙方（签字盖章）：____

____年__月__日

电话：____

传真：____

开户银行：____

帐号：____

邮政编码：____

鉴（公）证意见：____

鉴（公）证机关章____

经办人：____

____年__月__日

检修合同 篇2

普通电站检修合同

一、合同双方

甲方（委托方）：

公司名称：

公司地址：

联系人：

电话：

乙方（承办方）：

公司名称：

公司地址：

联系人：

电话：

二、合同内容

甲、地点：合同工程的地点为甲方所在地的某电站。

乙、工程概述：甲方委托乙方对上述电站进行年度检修，工程包括机组设备的拆除、安装、检修、更换、测试、调整等，检修的机组如下：

机组号 主机型号 功率(kW)

1 XX-XX 1000

2 XX-XX 2000

3 XX-XX 3000

4 … … …

甲、工程验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程的质量和安全进行检查和测试。如乙方完成的工程不符合质量和安全要求，甲方有权要求乙方进行修补、改进和重新检查测试。如甲方验收人员对工程不标准进行工程验收未通过，则乙方须在规定时间内进行修补、改进，直至达到验收标准。

乙、工程进度：乙方需在合同的约定期限内完成工程，并保证工程质量符合要求。如乙方未按约定进度完成工程的，甲方有权采取违约保证金、赔偿、罚款等方式进行惩罚。

丙、费用支付：甲方按照合同约定的付款方式和支付进度支付相应的检修费用给乙方。

四、合同条款

甲、保密条款：乙方必须严格遵守保密义务，不得将甲方的技术、商业机密和其他机密资料对外泄露或用于其他用途。如发生以上情况，乙方需要承担相应的法律责任。

乙、违约条款：如乙方违反合同条款或未能按期完成工程，甲方有权要求乙方按照合同规定的方式进行赔偿或者使用违约保证金进行赔偿。违约保证金不足以赔偿全部损失的，乙方应承担赔偿的全部责任。

丙、争议条款：如发生争议，双方先进行协商，协商不成的，可向当地仲裁机构或法院提起诉讼解决。

五、合同签署

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

签署日期：年 月 日

备注：以上合同内容为电站检修合同的范本，具体内容需根据双方要求和情况进行合理的调整和修改。

检修合同 篇3

检修合同是指在设备或工程项目运行过程中，为维护设备和确保项目的正常运行而进行的维修和保养工作的合同。它是一种法律约束力的文件，规定了参与检修工作的各方之间的权利和义务，以及维修工作的具体内容和要求。本文将从合同的基本要素、内容和签订流程等方面进行详细阐述。

一、合同的基本要素

检修合同一般包括以下基本要素：合同名称、合同双方、合同目的、合同内容、合同期限、合同价款、违约责任、争议解决等。合同名称用以明确合同的种类，例如“设备检修合同”、“工程项目检修合同”等；合同双方是指合同的订立方，一般包括委托方和承包方；合同目的是指合同订立的目的和目标，即进行设备或项目的维修和保养工作；合同内容明确规定了维修工作的具体内容、要求和标准；合同期限是指合同的有效期，可以根据具体的项目来确定；合同价款是指承包方为完成维修工作所需的费用；违约责任是指在合同履行过程中，当任何一方违反了合同约定的内容和条款时，应承担的法律责任；争议解决是指当合同双方发生纠纷时，如何解决纠纷问题。

二、合同内容

检修合同的内容包括了维修工作的具体内容和要求，主要包括以下几个方面：维修项目的确定，即需要进行维修和保养的设备或工程项目；维修工作的时间安排，即维修工作的开始时间、完成时间等；维修工作的方法和标准，即维修工作应按照什么样的方法和规范进行；维修工作的费用，即进行维修工作所需的费用和支付方式；维修工作的安全措施，即维修工作应符合安全生产的要求，确保工作过程中不发生意外事件；维修工作的交付标准，即维修工作完成后应满足什么样的标准和要求；维修工作的验收和结算，即维修工作完成后如何验收和支付费用等。

三、签订流程

在签订检修合同时，一般需要经过以下几个步骤：合同洽谈阶段，双方洽谈并协商合同的内容和条款；合同起草阶段，根据洽谈结果，起草合同的文字和具体内容；合同审核阶段，双方对合同进行审核，并对其中的问题进行修改和补充；合同签订阶段，双方在合同上签字盖章，表示同意合同条款和内容；合同生效阶段，合同签订后，根据合同的约定，合同开始生效；合同履行阶段，双方按照合同约定的内容和要求进行维修工作；合同结算阶段，维修工作完成后，按照合同的约定进行验收和结算，最后完成合同的全部流程。

总之，检修合同是设备和工程项目运行过程中维护设备和确保项目正常运行的重要文件。通过精心制定、详细明确的合同内容和要求，可以确保合同双方在履行过程中能够明确各自的权利和责任，建立和谐合作的关系。合同的签订流程也能够帮助双方在合同订立前进行充分的沟通和协商，减少后期的纠纷和争议。因此，制定和签订一份完善的检修合同对于项目的成功实施和设备的正常运行至关重要。

检修合同 篇4

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就日常改造施工事项订立如下合同条款：

2、工程承包范围：精制中效排风机组、多功能净化器拆除和高效排风机组安装工程。

4、工程承包方式：承包人对工程的人工、主材、辅材和机械实行总承包；承包人需要提供主材的检验合格证、检测报告，经发包人确认后方可用于施工。主辅材的具体划分双方共同确认。

5、施工要求及验收：承包人必须严格施工过程控制，及时办理过程控制手续；按照甲方要求提交《施工方案》、《安全施工计划》、《安装验证计划》等等。按照发包人提供的施工图纸和技术要求，结合现场实际情况进行组织施工。工程施工必须符合相关施工规范的要求。工程验收依据图纸和技术要求现场进行，验收必须有双方代表参加。验收后承包人提供竣工资料一套，并按发包人提供的标识材料和要求进行管道标识。工程质保期为验收后一年。

6、工程结算：施工结束后，双方依据现场竣工内容进行工程量确认，承包人将确认的工程量依据河北省安装定额据实编制工程决算书。发包人提供的设备及主材不计入决算总额。

7、工程费支付：合同总金额（即该工程决算，含税价）为人民币43809元，（大写：肆万叁仟捌佰零玖元整）

7.1工程交工后，承包人按照第6条的要求据实编制工程决算书，决算书递交10日内发包人审核，决算书经双方确认后，10日内发包人支付100%工程款。并开具全额发票。

关于主材和结算价格：承包人按照发包人要求的材料标准进行材料采购，主材结算价格为双方认可的价格。主材质量由承包人负责，由于材料质量引起的问题，由承包人承担相关责任。

8、其他约定：

9.1已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若由材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

9.2工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_5_％偿付逾期违约金。

9.3工程交付时间不符合规定，按合同总价的'__5_％偿付逾期违约金。

9.4施工过程中出现修改或变更，双方执行变更签证。

9.5 承包人在现场施工时，必须严格遵守发包人现场的厂规厂纪；服从发包人和监理的现场监督管理；履行承包商现场《安全生产、消防安全和治安保卫协议书》、《三级安全教育》、《保密协议》规定的义务；若有违反，发包人有权终止合同，由此产生的后果承包人承担责任；由于安全措施不力造成的事故，责任由承包人承担。

合同的有效期为工程款付清和质保期满。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。

本合同一式肆份，双方各执贰份。

本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成双方同意向秦皇岛经济技术开发区人民法院提起诉讼。

发包方（盖章）：秦皇岛紫竹药业有限公司 承包方（盖章）：河北建设集团安装工程有限公司

签订时间：

检修合同 篇5

检修合同范文

一、合同的缘由

甲方是一所大型发电企业，为确保设备运行状态，甲方需要对其电厂内机组进行年度检修。甲方希望将检修任务委托给专业的机电检修公司。因此，甲方与乙方机电检修公司签订了本次检修合同。

二、合同的基本情况

甲方：xxxx大型发电企业

乙方：机电检修公司

合同编号：xxxxxx

检修时间：2021年xx月xx日至xx月xx日

检修内容：

1.对电厂内xx台机组进行全面检修

2.清洗、调整、更换机组零部件

3.检查机组的运行状态及运行参数；

4.对发现的问题及时进行维修

三、合同的条款

1.合同签订后，甲方应向乙方提供组织机构代码证、营业执照、税务登记证、法人代表授权书等必要资料，以保证乙方有资格承担此次检修任务。

2.甲方应准备好机组所需的各种专用工具和物资以及必要的安全防护设施，确保乙方员工作业时的安全。

3.乙方派遣检修人员应具有相关的电力检修经验和专业技术水平，并必须接受甲方的安全教育和操作规范的培训。

4.乙方必须按照检修合同规定的时间和进度完成检修任务，如因乙方原因导致任务延期，乙方需要承担相应的违约责任。

5.乙方承认并保证其在检修过程中遵守国家法律法规以及行业规范和标准。

6.乙方在检修完成后，应向甲方提供检修报告并就具体检修方案和进度汇报给甲方。

7.乙方不得利用检修任务泄露任何甲方机密信息，责任自负。

8.本合同自签订之日起生效，即便双方之间存在争议或纠纷，也应该互相尊重，协商解决。

四、合同的签署

甲方公司（盖章）：_______________乙方公司（盖章）：_______________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

签署日期：______________________签署日期：______________________

检修合同 篇6

近年来，随着我国经济发展的迅猛推进，各种大型设施和工程的建设也随之如火如荼的进行着。但是，这些设施和工程在运营过程中也需要不断维护和检修，以确保设施和设备的正常使用，同时也保障了人民群众的生命财产安全。那么，这一检修工作的实施需要通过检修合同进行规范管理。

一、检修合同的定义与作用

检修合同又称维修合同或服务合同，是指由双方签订的设备维修、保养、更换机器零部件、整修等工程服务的法律文件。检修合同对于维护设备的正常使用和延长设备使用寿命，具有不可或缺的作用。

首先，通过检修合同的签订，明确了维修双方的职责和权利。检修合同中明确了检修的时间、地点、方法和具体细节，使得双方对于服务的内容有了明确的了解，更好地服务于设施和工程的维修工作。

其次，检修合同可以明确维修的费用和支付方式。在维修双方签订检修合同的过程中，可以就维修的具体费用进行协商，并且对维修的进度和结果进行定期检查，从而保证了各方的利益和合法权益。

最后，检修合同可以对于检修的质量进行监督。在签订合同后，双方可以约定检修质量标准、验收标准、维修人员的资质等，该标准可以成为评定维修成功或失败的标准，使得双方在维修过程中行为更加规范，也保证了检修目的的实现。

二、检修合同的签订程序

（一）明确检修双方的身份和职能。检修合同签订双方必须明确各自的身份和职能，例如设施的使用者和维修单位之间的关系等。

（二）制定检修合同书面文本。检修合同需要书面签订，并确保各项细节和协议内容明确无误。

（三）履行检修前的准备工作。在进行维修之前，应当对设施和设备进行检测和评估，确定维修工作中存在的问题和服务重点。

（四）设立检修质量监管小组。对于检修质量的标准、验收标准和维修人员的资质，可以专门成立一个小组进行监管，以确保检修目标的实现。

（五）进行检修工作。在签订合同和完成前期筹备后，维修工作正式进行。

（六）履行检修后的跟踪管理工作。通过对于检修后的设施和设备的评估和监测，确保维修的效果符合相关标准和预期。

三、检修合同的注意事项

（一）要确保检修合同由双方达成一致。在签订检修合同时，双方应该明确维修内容、费用、服务时间和进度等方面的内容，以防止可能的不必要纠纷。

（二）必须确保检修合同的合法性。在签订检修合同时，必须确保协议内容符合法律法规和规定。

（三）合同实施过程中，必须秉承“公平、公正、公开”的原则。在服务过程中必须遵守相应的规定，与组织单位建立良好的合作关系。

（四）必须对检修过程实行极其严格的管理。对于违反合同的一方进行逐步整改，确保服务质量。

（五）双方应该完成维修工作，并认真履行检修后的仪器设施监测和评估工作。对于维修效果不好的情况，应选取适当的解决方案，确保设施和设备的正常使用。

总之，制定一个有效的检修合同对于维修和设施的使用和维护有着巨大影响。通过双方合作，在检修工作开展实践中实现各项细节的规范化和标准化，进一步保证了设施和设备的正常使用和延长服务寿命。

检修合同 篇7

检修合同（Maintenance Contract)是指双方为保障设备正常运行和延长设备寿命而签订的一种合同。这种合同通常由设备的所有者和维修服务提供商签订，对设备的定期检修、保养和维修工作进行明确规定和约束。检修合同的目的是确保设备性能的可靠性和稳定性，以减少设备故障和提高工作效率。

一、检修合同的定义和形式：

检修合同是设备所有者与维修服务提供商之间的一种协议，约定设备的检修范围、检修内容、检修周期、费用标准、维修人员的资质要求等具体事项。检修合同一般具有以下基本要素：

1. 双方的基本信息，包括设备所有者的名称、联系方式和维修服务提供商的名称、联系方式；

2. 设备的具体信息，包括设备品牌、型号、数量和使用地点等；

3. 检修的范围和内容，包括设备的日常保养、定期检查、故障维修等；

4. 检修的周期和次数，根据设备性能和使用情况确定；

5. 费用标准和支付方式，根据维修服务的具体情况进行商定；

6. 维修人员的资质要求，要求维修人员具备相关证书和丰富的实践经验。

二、检修合同的重要性：

1. 确保设备正常运行：通过签订检修合同，设备所有者可以在设备出现故障时及时得到维修服务，确保设备的正常运行，避免因故障导致生产中断和经济损失；

2. 延长设备寿命：定期检修和保养可以有效延长设备的使用寿命，减少设备故障的发生，提高设备的可靠性和稳定性；

3. 提高工作效率：通过定期检修和保养，可以发现并及时修复设备的隐患和问题，减少故障的发生，提高设备的工作效率；

4. 降低维修成本：通过签订检修合同，设备所有者可以预先支付固定的费用，以获得定期的维修服务，避免了临时维修的高额费用。

三、检修合同的具体要求：

1. 确定检修的范围和内容：根据设备的类型和性能，明确需要进行的保养、检查和维修工作，以确保设备的正常运行和性能稳定；

2. 确定检修的周期和次数：根据设备的使用情况和工作强度，确定检修的周期和次数，以确保设备得到及时的保养和维修；

3. 确定费用标准和支付方式：根据维修服务的具体情况，商定费用的标准和支付方式，以便设备所有者和维修服务提供商都能达到双赢的效果；

4. 要求维修人员具备相关资质和经验：维修人员必须具备相关的证书和实践经验，能够熟练地对设备进行保养和维修，确保维修质量的可靠性和高效性。

四、检修合同的履行和解决争议的方式：

1. 履行合同：设备所有者应按照合同的要求，提供设备的使用情况和维修的需求，配合维修人员的工作，并按时支付维修费用；

2. 解决争议：在合同履行过程中，如发生争议，双方应进行友好协商，如仍无法达成一致，可寻求法律和仲裁途径解决。

综上所述，检修合同作为设备运行和维修的重要约束性文件，对于设备所有者而言具有重要的意义。通过签订检修合同，可以保障设备的正常运行，延长设备的寿命，提高工作效率，并降低维修成本。因此，在设备的运行和维修中，设备所有者应认真对待并与维修服务提供商签订适用的检修合同，以确保设备的可靠性和稳定性。

检修合同 篇8

委托方（甲方）： _____________________

服务方（乙方）： _____________________

经双方协商，____________煤焦油加工厂（以下简称甲方）委托______________大型电机变压器修理厂（以下简称乙方）维护甲方三台电力变压器密封问题。协议内容如下：

一、职责划分：

1、甲方负责被检修变压器的停送电及、母排的拆接工作，确保检修期间的安全停送电。

2、甲方专业人员对乙方在变电站的维修工作及安全工作负有工作指挥权。

3、甲方负责对电气设备日常的管理，协调处理检维修与生产的相关事宜，积极配合乙方做好维护工作。

4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7、乙方在工作之前应接受岗前安全教育，并签订安全责任状（安全操作措施）。

8、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

9、乙方负责甲方被检修变压器的检修工作及竣工实验工作，确保检修质量。

10、乙方应确保所检修电力变压器的完好率达到甲方的规定要求。

11、乙方应根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并确保安全工作。

13、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决。

二、双方权利：

1、乙方工作人员必须持证上岗。

2、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

3、甲方对检修质量有检查评定的权利。

4、未经甲方安排的项目施工，乙方不得开工。

5、甲方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续。

6、乙方负责审核工作票办理、及现场的安全措施。

7、乙方有向甲方上报检修项目改造建议的权利和义务。

8、乙方有权拒绝违章操作、指挥， 有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

9、乙方有义务根据设备检修后的.运行情况进行跟踪，出现问题应及时解决。

三、维护范围：

根据《石油化工设备维护检修规程》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，具体工作内容为：

1、处理变压器大盖密封不良的问题，必要时可更换变压器大盖密封胶圈：变压器规格：S9—M—800/10 数量：2台；S9—M—1250/10 数量：1台。

2、处理变压器卫生，及检修现场的杂物，绝对不允许带电体表面和周围有杂物。

3、对检修完的变压器做耐压实验，并出具合格的实验报告。

4、乙方应与甲方一起对检修质量进行检查，对存在的问题乙方应在两日前进行整改。

四、检修费用：

总价： 三千元整（小写：￥3000元）。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：____________

甲方机电厂长：__________ 乙方负责人：______________

甲方检修负责人：________

日期：__________________ 日期：_____________________

检修合同 篇9

检修协议书

一、背景介绍

在现代社会中，许多设备和机械都需要定期进行检修和维护，以确保其正常运行和延长使用寿命。为了明确双方的权益和责任，保障设备的安全可靠性，制定一份检修协议书具有重要的意义。本文将详细介绍一份检修协议书的内容及其重要性。

二、协议内容

1. 检修项目：明确需要检修的设备或机器的名称、型号、规格以及具体的检修内容。包括但不限于设备清洁、润滑、零部件更换与调整等。

2. 检修时间：约定具体的检修起止时间，确保双方能够安排工作计划。

3. 检修地点：标明设备所在的地点以及检修期间可能需要使用的工作场所和设备。

4. 检修人员：确定参与检修工作的人员名单，包括检修负责人、技术人员、操作人员等。

5. 检修费用：明确检修费用的支付方式、标准和时间节点。

6. 物资支持：约定检修期间所需的配件、工具、材料等由哪方提供，以及需要提供的数量和质量要求。

7. 安全措施：制定必要的安全操作规程和措施，以确保检修过程中人员和设备的安全。

8. 保密条款：对于涉及商业机密和技术秘密的检修项目，约定双方在保密方面的义务和责任。

9. 协议变更和解除：规定在特殊情况下，协议可以进行变更或解除的程序和条件。

10. 其他事项：如有其他需要约定的事项，应在协议中详细说明。

三、协议重要性

1. 明确责任和义务：检修协议书能够确保双方在检修过程中各自的责任和义务，并明确每个环节的责任人，确保工作的顺利进行。

2. 提高工作效率：检修协议书明确规定了检修的项目、时间和地点等信息，避免了双方在沟通和协调上的时间浪费，提高了工作效率。

3. 保障设备安全：协议详细规定了检修期间的安全措施和操作规程，确保人员和设备的安全，并减少意外事故的发生。

4. 维护设备可靠性：检修协议书约定了规范的检修内容和方法，保证设备的定期维护和保养，提高设备的可靠性和延长使用寿命。

5. 明确费用支付：协议明确约定了检修费用的支付方式、标准和时间节点，避免了费用纠纷和拖欠的发生。

四、总结

要确保设备的安全、可靠运行，制定一份详细具体且生动的检修协议书是至关重要的。协议内容应包括检修项目、时间、地点、人员、费用、物资支持、安全措施等要点，通过明确责任和义务、提高工作效率、保障设备安全、维护设备可靠性和明确费用支付等优势，确保协议的执行和双方的权益。只有建立起一份完善的检修协议书，才能更好地进行设备的维护和保养工作，保证设备的长期稳定运行。