工程技术合同

【#合同# #工程技术合同(范本十五篇)#】随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是好查范文网小编为大家收集的技术开发合同范本，希望对大家有所帮助。

工程技术合同 篇1

甲方:(以下简称甲方)____

乙方:(以下简称乙方)____

身份证号码:____

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就(以下简称“项目”)的劳务合作事宜，达成如下协议(以下简称“本协议”)：

一、劳务地点：

二、劳务费：

劳务费暂定 元/天(大写： 人民币)，以下简称劳务费)。

劳务费中已包含：住宿费、生活费、生活水电费、劳务工意外保险费、及一切不可抗力费用等。

三、劳务服务期：

乙方的劳务服务期暂定为月。(按甲方的施工进度计划的要求执行)如因甲方要求并书面认可的，需要项目工期延长的，则劳务服务期可顺延，顺延期间内甲方据实结算及支付劳务费。除前述原因导致项目工期及劳务服务期延长的，由乙方自行负责。

四、甲方权利义务：

1、负责对乙方的劳务工的全面管理，负责监督乙方的劳务进度、生产质量、工期、安全、文明生产。

2、负责与该工程的监理及设计单位的沟通、协调及处理日常事务。

3、负责对乙方提供的劳务工作量的进行最终审核，每月依乙方及其雇佣的工人(以下简称“工人”)按实际出勤天数发放劳务费。

4、负责对乙方及其雇佣的工人给予技术指导、文明和安全生产教育。

5、负责向乙方提供生产材料、生产场地、生产用水用电(费用由乙方负责)

6、提供完整的施工图纸，并负责进行图纸交底。

五、乙方权利义务

1、乙方须配合和服从甲方项目部的管理，服从甲方指派的现场人员的协调，并有义务配合监理、设计单位、质量、安全监督部门的管理工作。

2、乙方负责定期对其雇佣工人进行安全生产、文明施工教育。对其雇佣工人的安全负直接责任。

3、负责对其雇佣工人的现场设备操作规程及生产工艺的.培训，保证执行操作规程和生产工艺。

4、乙方负责为其雇佣工人办理工伤保险和人身意外伤害保险。

5、乙方在劳务工进入生产现场的2日前向甲方提供劳务工的名单、附身份证复印件(交原件核对)，作为甲方发放基本劳务费的依据。

六、付款方法：

(1)每月的10号前按支付实际出勤人数劳务费。

(2)甲方付至合同劳务费工程款的80%后，不再支付劳务费，工程款项待项目及甲方验收合格后，双方结算确认后30天内付至结算价的95%，留5%作为保修金，保修期为2年，以竣工报告为准。

七、争议解决条款

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应先尽量协商解决，协商不成，则任何一方均应向甲方所在地有管辖法院提起诉讼。

八、其它条款：

1、本协议及其履行不构成甲方与乙方工人之间产生劳动关系的证明，乙方在甲方指导下直接管理工人，工人因工资发放、人身损失等产生的纠纷概由乙方自行处理，如导致甲方直接或间接承担相关责任的甲方有权向乙方追偿。

2、本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签章或授权代表人签字之日起正式生效，至乙方提供的劳务服务结算完毕，本协议自动失效。协议附件包括乙方代表身份证复印件。

甲方(盖章)：____

乙方：____

代表人(签字)：____

身份证号码：____

20XX年XX月XX日

20XX年XX月XX日

工程技术合同 篇2

甲方：________

乙方：________

乙方替甲方安装拆卸塔式起重机设备壹台，型号QTZ40，出厂编号，总装高度30米，甲方负责运输、安装工作。为保证作业准确实施，明确甲、乙双方职责，特签定本合同。

第一条：甲方上述设备，乙方于20________年7月28日在工程工地安装拆卸，费用共计_______元整，合同签定后，甲方即支付乙方_____元预付款，设备安装后三日内结清。

第二条：乙方负责事项

1、负责设备的组装、拆卸

2、负责提供必要软件资料。

第三条：甲方负责事项：

1、合同签定后即向乙方提供有关技术资料(包括基础验收单，土质报告复印件)。

2、按乙方要求做好设备进场的各项准备工作，做到路通，电通(电源送至设备配电箱)，为乙方现场提供场地空间及吊装设备。

3、负责机械进场全过程的安全保卫及消防工作。

第四条：各安全职责

1、设备安装过程中甲方需做好安全保卫工作，非作业人员不得进入现场，否则造成一切安全事故及连带责任均由甲方负责。

2、因甲方基础、设备等存在隐患，造成的'安全事故及经济责任均由甲方负责。

3、设备拆装过程中由于乙方人员违章操作造成安全事故责任，由乙方负责。备注：

本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

工程技术合同 篇3

甲方：_______

乙方：_______

甲乙双方经过友好协商，就太阳能光伏产业领域进行全面合作，在开发光伏发电项目(下称“光伏发电项目”或“项目”）等事宜达成如下意向：

一、合作项目：______________

二、地点：______________

三、合作期限：自签订正式合同之日起_____年。

四、甲方的权利义务：

1、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定，按时完成农业光伏项目建设。

2、合作期间，甲方每年向乙方支付土地使用费_____元;

3、投产发电后的.入网手续由甲方办理;

五、乙方的权利义务：

1、乙方负责提供该项目的用地，并全权负责土地流转手续；

2、除发电收益外，本意向土地范围内的农业收益及专项国家补贴归乙方所有；

3、乙方负责协调周边邻里关系，保障该项目顺利建设；

六、各方承诺在三门峡市注册相应的具有独立法人资格的电力及/或农业公司，项目投产后在当地合法经营，照章纳税。

七、合作期满后，各方再另行协商合作续期事宜。

九、未尽事宜，可根据实际情况，由双方协商解决。

甲方：_______(盖章）

乙方：_______（盖章）

授权代表（签字）：__________。

签订日期：___年___月___日

工程技术合同 篇4

甲方：_________

乙方：_________

按照《中华人民共和国合同法>和《建筑安装工程承包合同条例>的规定，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、相互协作原则，双方共同签定威远县人民医院《制剂室无尘室工程合同》，内容如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________

2、工程地点：

3、工程范围：投标书报价部分内的空调主机设备、暖通安装、吊架安装、彩钢围护吊项、给排水安装等。

二、工期要求

1、开工日期：甲方施工条件具备后，以甲方通知乙方进场之日为准。

2、合同工期：45天。

3、在下列情况下，经甲方签证工期顺延：

a、不可抗拒因素，如地震、洪水、连续停电超过八小时等;

b、由于甲方原因导致工期延长;

c、其他非乙方因素造成无法克服的影响。

三、工程质量：

合格，乙方施工范围内的硬件达到国家GMP规范标准验收。

四、合同总款：人民币大写：

五、技术文件及图纸：

1、乙方按照甲方提供的工艺平面进行无尘室系统设计，并负责无尘室系统设计符合GMP规定：

2、乙方提供的施工图必须由甲方签字认可。

六、甲方的责任及义务

1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或其它要求。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，为乙方提供施工现场的临时用电及用水。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行;对工程质量进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、按合同规定，按时向乙方支付各种款项。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

七、乙方的责任及义务

1、开工前，乙方积极配合设计单位及相关建设部门对图纸的审查工作，并负责对设计施工图进行优化与完善，出具科学、完整、合理、经济的细化图，并对其负责;并向甲方提供工程进度计划表给甲方。

2、乙方严格按照甲方审定的施工图、符合国家GMP规范标准和国家相关标准的要求前提下，采购及加工工程需要的材料，并提供材质说明书及产品合格证。在材料设备到货24小时前通知甲方代表现场验收。对与约定、设计、规范要求不符合的产品，甲方代表或监理工程师可以拒绝验收，重新采购要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予延长。

3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方更换现场施工负责人应提前7天通知甲方并经甲方同意。

4、在工程移交前，乙方负责工程的材料、半成品保护工作，并做好施工现场地下管线和邻近建筑物，构筑物的`保护工作。

5、乙方的要求、通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表签字后生效。

6、安全事项：乙方施工应按有关规定，采取严格安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成的安全事故的责任，费用均由乙方负责，并且不能影响工程质量和进度。乙方应严格进行现场安全监督，如甲方代表发现乙方施工人员违反安全规程，甲方有权制止，并按安全规程处罚条例对违规者进行处理。

7、在施工中，乙方应严格遵守建设单位的一切规章制度，严格按照国家安全生产的有关规定，做到安全文明施工，工完场清。乙方对施工全过程中的安全及人、财、物全权负责。

8、质保期：甲方在正常使用和按国家标准维护前提下，乙方对本工程实行18个月的质量保修期，我方原因造成的维修问题，由我方负责维修。保修期从实际竣工验收通过之日起开始计算。质保期内，乙方在接到甲方保修通知单后，3日内派人到现场维修，由于乙方原因造成的质量问题，由乙方负责，非乙方原因造成的质量问题，甲方支付维修费用。在非质保期内，乙方将提供优质服务，维修只收取材料成本费。

9、工程竣工后，乙方提出验收通知书及提供有关竣工资料后五日内，由甲方报请相关部门组织验收。若甲方不组织竣工验收，自视为合格。

10、工程竣工资料由乙方整理并提交给甲方。

11、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意改变原建筑物结构及各种设备管线。

八、关于工程材料更换的约定

乙方原则上按投标书所选定的材料进行施工，型号及单价不变，如因市场供货原因及价格波动因素需做变更，必须经甲方同意方可更换。

九、关于工程量的增减约定

1、在本合同规定乙方承包范围内的工作内容由乙方实行全包干;如果本合同规定乙方承包范围内的工作内容，由于甲方提出变更或要求，导致工程量的增加或减少，变更部份按实际结算。

2、如果有甲方增加本合同外的工作内容，按实结算。

十、工程款支付

1、本合同无预付款;

2、本合同签订后，乙方的材料及人员进场施工之日起3日内，甲方支付工程合同总价的50%给乙方。

3、乙方实际完成的工程量达到工程总量的70%，甲方支付工程合同总价的30%给乙方;

4、甲方组织验收，乙方所承包工程质量硬件通过国家GMP及相关单位验收合格之日起3日内，甲方支付工程合同总价的17%给乙方;

6、余款为本工程质保金，为该项本合同总价的3%(质保金不计利息)，甲方在工程交付使用满一年半之日起7日内一次性支付给乙方;

7、如果有本合同规定的工作内容的变更、增加或减少工程量以及合同外增加的工程量，在本工程初验前完成本项工程量的结算;并在终验合格之日起3日内一次性结清。

十一、违约责任

1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

2、未经甲方同意。乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。

3、乙方必须严格按甲方认可签证的施工图和国家相关的标准、规范精心施工，保证工程质量。因乙方施工责任造成不符合质量要求，乙方负责返工，并承担因此造成与相应的一切费用，工期不予延长。

十二、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应友好合作，及时协商解决;协商未果，可以向人民法院起诉。

十三、其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

2、本合同一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

3、本合同经双方签字盖章后生效。

4、本合同的合同附件、附表与本合同具同等法律效力。

5、合同附件

a、合同附件

b、设计图

建设单位(甲方): _________承包单位(乙方):_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

法人委托人：_________法人委托人：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程技术合同 篇5

甲方：

住址：

法人代表：

身份证号：

乙方：

住址：

法人代表：

身份证号：

丙方：

住址：

法人代表：

身份证号：

甲乙丙三方在平等自愿的基础上，经友好协商订立本协议，三方共同遵照执行。

第一条、定义

1、专利：本合同中所指的专利是甲方转移给新公司的已由中国专利局授权的实用新型专利，专利号：_______；申请日_______：发明创造名称_______。

2、一般技术：指甲方拥有的与实施该项专利有关的未申请专利或已宣布专利无效的技术。

3、附带技术秘密：指实施甲方专利所必须的、可行的、能够达到预期效果的未公开的技术。

4、合同技术：是指甲方转移给新公司使用的专利，一般技术，和技术秘密以及有关专利和一般技术的全部资料。

5、全部技术资料：包括专利申请文件及实施与该专利有关的(产品设计图纸、工艺图纸、工艺配方、工艺流程以及制造合同产品所需的工装、设备清单等)技术资料。

6、合同产品：是指乙方使用合同技术制造的产品，其产品名称为：_______。

7、技术服务：指甲方为三方设立公司所实施合同技术所进行的服务，包括甲方向新公司有关人员传授合同技术和培训有关人员。

8、新公司：指甲方、乙、丙三方共同设立的_______公司。

第二条、股权比例

1、甲方以为其所持有的_______专利所有权（含/不含附带技术秘密）作为无形资产入股新公司，三方同意以协商作价/经三方认可的_______评估机构报告确定该专利价值_______万元，占公司总资本的_______。

2、乙方以货币、实物资产等出资，经三方认可的_______评估机构报告确定该资产价值_______万元，占公司总资本的_______。

3、丙方以_______土地使用权作为出资，经三方认可的_______评估机构报告确定该土地价值_______万元，占公司总资本的_______。

第三条、附带技术秘密

1、为保证专利技术的实施和专利产品的质量，甲方提供如下与实施专利有关的技术秘密：________________________________________________________。

2、该技术秘密新公司须向甲方支付/不支付报酬，由各股东同意、并以新公司股东会决议形式加以确定。

第四条、全部技术资料

1、甲方所提供的全部技术资料包括：_____________________。

2、甲方应在合同（签订/生效）后/新公司完成_______工作后_______日内，向新公司移交以上资料。

第五条、技术服务

1、为保证专利的正常实施，甲方应为新公司提供以下技术指导服务：________________。

2、技术指导服务不折抵公司出资，但须向技术指导人员支付报酬。

第六条、后续技术改进及收益归属

1、对于本专利在新公司应用后所产生的技术改进，分为微小改进、较大改进与重大改进。微小改进是指_______；较大改进是指_______；重大改进是指_______。

2、对于微小改进，改进技术属于新公司/改进人所有，公司免费使用，不再另行支付费用；对于较大改进，改进技术属于新公司/改进人所有，公司按照改进程度、给公司带来收益、利用公司条件的程度，向改进人支付一定奖励，奖励数额另行约定；对于重大改进，改进技术属于改进人/新公司/专利权人所有，公司需向改进人/专利权人支付技术许可费用。

第七条、专利许可

甲方专利权入股新公司后，若新公司向其他公司许可实施该专利，必须经过甲方同意/三方协商一致/代表_______表决权股东通过。

第八条、专利无效

1、在甲方专利权时效期限内，第三方向专利局提出专利权异议，并经专利局裁定/法院裁判后该专利确属无效的，不再按本协议前述约定享有权利。

2、若该专利在认定无效后，可认为是一般技术具有使用价值的，由各方另行签订补充协议确定合作方式；若已无技术使用价值，则各方可以解除专利入股合同。

3、对于专利确定无效前，甲方因此而在新公司获得的各项收益，甲方不再返还新公司及其他股东。

第九条、保密约定

三方约定除法律明确规定不属于保密范围的`内容外，所涉及的技术秘密、经营信息以及本合同内容，未经三方共同许可，任何一方向他方透漏的，均应向公司和其他股东承担违约责任，赔偿因泄密而造成的直接损失和间接损失。

第十条、甲方原有生产能力及设备

1、在本协议生效/新公司投产后，甲方不再生产本协议项下的专利产品。

2、甲方原有生产能力与设备作价_______万元，由新公司购买。

第十一条、经营管理

1、甲方在新公司派驻_______名董事，_______名监事，_______名生产技术人员，_______财务管理人员。

2、乙方在新公司派驻_______名董事，_______名监事，_______名生产技术人员，_______财务管理人员。

3、丙方在新公司派驻_______名董事，_______名监事，_______名生产技术人员，_______财务管理人员。

第十二条、公司解散

1、公司解散时，若专利仍在专利权期限内，新公司须将该专利权仍转移至甲方名下，其他股东有协助义务。

2、公司解散时，在公司存续期间所涉及的商业秘密，由原先的提供者合理使用，其他各方不得使用，并不得泄露。

第十三条、违约责任

各方商定，共同遵守本协议。如有违反，愿意承担违约责任。

1、本协议任何一方若有违反本协议规定的义务或承诺、保证的行为，即构成违约，均应承担违约责任，赔偿因此而给对方造成的全部经济损失，包括直接损失和间接损失。

2、若因本协议任何一方实质性违约，导致本协议无法继续履行，守约方有权单方解除协议，违约方除应返还从对方获得的财产外，还应赔偿因此而给对方造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。

第十四条、有关税费承担

在转让过程中发生的与转让有关的税费，由本协议各方按照国家及地方法律法规各自承担。

第十五条、其他条款

1、本协议未尽事宜，应由三方通过友好协商并签署书面文件的形式予以确定，所签署的文件与本协议具有同等法律效力。

2、任何一方向另一方发出与本协议有关的通知，均应采用书面形式。

第十六条、协议生效

本协议由三方签字或盖章后生效。

第十七条、争议解决

因履行本协议发生争议的，各方应协商解决；协商不成的，可向_______仲裁委员会提起仲裁/向_______法院提起诉讼。

第十八条

本协议一式_______份，三方各持_______份，报_______机构_______份

甲方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

丙方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

工程技术合同 篇6

发包方： (简称甲方)

承包方： (简称乙方)

甲乙双方为承建危房改造项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：

第一条、工程概况及承包内容

1.1工程名称：危房改造工程

1.2工程地址：正安县粮食车队门口上面周碧芬的.老房后面处。

1.3承包内容：砌砖原定后壁已原有石坎子代墙，现因情况改变需另加一壁墙身，浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工，下从地面起，上为浇板止，两个门窗，门为钢模门、 (无基础工程，不包括钢化、水电安装等二次装修)。

1.4质量等级：合格

1.5承包方式：包工、包料

1.7合同价款：原定后壁已原有石坎子代墙，仪定价格为贰万柒仟贰佰元，现因情况改变，后壁另加一壁12墙身。 (场地现有旧砖不够的砖以及灰砂、水泥、工资)共加价捌佰元。以上承包内容现总价共、贰万捌仟元整小写：28000元

第二条、甲方义务

2.1负责施工过程协调工作，保证水电供应。

2.2如果有关部门阻止修建不成功时，甲方承担所用去的材料和工资。

第三条、乙方义务

3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

3.4做到文明施工，保持施工现场清洁。

第四条、工程款付款和结算办法

4.1签合同之后甲方预付材料款贰万元，主体浇板完工支付肆仟元，粉湖及门窗安装完后十个工作日内，付清全款

4.3本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。

4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。

第五条、安全施工

5.1乙方应对施工过程中的安全负责，应全面关照施工现场成员的安全，以免发生人身安全事故。

第六条、合同的终止：工程变更后上次合同无效，本合同签字之日起产生法律效力，工程竣工完成，付清款项后终止。

第七条、纠纷解决方法：

任何一方违约应赔偿对方经济损失，本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：

7.1向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。

7.2向县人民法院起诉。

本合同一式二份，甲乙双方各一份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

工程技术合同 篇7

需方(以下简称“甲方”):

供方(以下简称“乙方”)：

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买____事宜，达成以下协议,双方共同遵守：

一、产品名称、数量、价格

卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

二、质量要求、技术标准

执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。

三、交货：

1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。

2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

3、交货地点：________ 。

四、卖方对质量负责的条件及期限：

1、设备自安装、调试合格之日起保质期____ 年。

在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。

2、乙方提供____ 年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的.有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。

3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。

五、设备的包装、发运及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。

六、设备的安装、调试及验收：

1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。

2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

七、 付款方式：

1、签订合同后____ 个工作日内支付合同总金额____ %的预付款。

2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后__―个工作内支付合同金额的 ____%。

3、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后____ 个工作日内，支付合同总金额的10%。

4、合同总金额的____ %作为质保金，在质保期届满后支付。

5、乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。

八、违约责任

1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。

2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。

3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

十、争议解决方式：

本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。

十一、其他：

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。本协议签订于某市某区____。乙方系内资企业，营业执照号码：____。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

工程技术合同 篇8

按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。

1、工程名称：_______________酒店改造工程

2、工程内容：_______________酒店改造及检修

3、承包范围：_______________两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。

4、承包方式：包工包料

5、工期：__________年_____月_____日———__________年_____月_____日

第一条、工程价款与支付

1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。

2、本工程价款计算确定为人民币__________万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。

3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。

第二条、工程质量

1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。

2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。

3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1%）按日支付违约金。

第三条：双方的'责任

1、甲方责任：

1.1、会审施工图纸。

1.2、提供具备施工条件的施工场地。

1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。

2、乙方责任：

2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。

2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。

2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。

2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。

2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准（1%）支付违约金。

2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。

第四条：竣工验收与保修

1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。

甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。

2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。

第五条：争议的处理

双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第六条：未尽事宜及补充条款如下：

1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与_______________酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。

2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。

3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。

4、未尽事宜由双方共同协商解决。

第七条：本合同一式两份，自签订之日起生效。

发包方（章）：__________

承包方（章）：__________

地址：_______________

地址：_______________

法定代表人：__________

法定代表人：__________

委托代理人：__________

委托代理人：__________

电话：_______________

电话：_______________

电挂：_______________

电挂：_______________

开户银行：__________

开户银行：__________

帐号：_______________

帐号：_______________

邮政编码：__________

邮政编码：__________

合同订立时间：____年_____月_____日

工程技术合同 篇9

委托方：____________ (以下简称甲方)

设计方：____________ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况：

1. 工程地点：

2. 建筑面积：

3. 使用性质：

4. 房屋结构：

二、设计程序：

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) ________㎡×________元/ ㎡计取，设计费总计________元。

2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%，即____________元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在________天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____% 元后，乙方在________天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____________元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图________元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图____张，总计____________元。

7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定：

三、双方责任：

<一>甲方责任：

1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的.修改，乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

<二>乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它：

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。(若业主需要应另行委托设计。)

2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙

方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请________________人民法院解决。

6.

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章)：

甲方代表：

法定人：

电话：

乙方名称(盖章)：

代表人：

现地址：

邮编：

签订日期

工程技术合同 篇10

发包方(以下称甲方)：__________________________

承包方(以下称乙方)：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：_______________________________________

二、工程地点：_______________________________________

三、承包方式：_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的`核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条

纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

_________年________月______日_________年________月______日

工程技术合同 篇11

发包人：______(以下称甲方)

承包人：______(以下称乙方)

遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神。根据______(发包人：甲方)与业主签定的“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲乙双方协商一致，达成如下分包合同条款：

第一条：工程概况与承包范围

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：

4、承包范围：主桥及接线工程的土建、安装工程(沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸。

第二条：结算方法

本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行。

第三条：结算方法

1、本合同价款暂定为人民币______元(暂定为人民币______元整)(含税包干价)。

2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方提供有关凭证。另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除。

第四条：付款方法

1、甲方根据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提供正式。

2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算。

第五条：施工工期

1、开工日期：______年______月______日

2、竣工日期：______年______月______日

3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行。

第六条：工程质量

乙方必须严格按照本工程施工图纸(含设计单位提供的设计变更通知)、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的`质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量安全管理及奖罚办法就符合甲方的有关规定。

第七条：双方职责

(一)甲方职责：

1、负责现场的工程质量、安全、进度检查控制，检查、监督乙方的合同履行情况。

2、按照合同规定支付工程价款。

(二)乙方职责：

1、乙方必须按照国家和地方法律、法规、部门规章制度及甲方的工程施工程管理制度和总公司颁布的《质量、环境和职业健康安全管理手册》的贯标程序进行工程全过程的施工管理。

2、乙方所招聘的劳务人员必须持有“身份证”、“计划生育证”、“务工证”、“上岗证”。乙方负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和遵守纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育须进行动态管理及时对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的机关办理暂住户口登记手续，接受管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方承担。

3、乙方必须按照安全生产、文明施工相关规定组织施工并确保安全生产、文明施工及临近建筑物、构筑物的安全，做好各项安全防范措施落实等工作，确保劳务人员人身安全并负责由此产生的经济和法律责任。

4、乙方必须接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和安全监察部门的监督、检查，共同把好质量关。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

5、乙方按甲方要求的时间。及时申报甲方所需资料，否则甲方有权拒付工程价款。

甲方：

乙方：

工程技术合同 篇12

甲方：___________________________________________________有限责任公司

乙方：_______________________________________水电工程有限公司

为确保工程质量高效按时完成，根据《中华人民共和国合同法》的规定，按平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同共同遵守。

第一条工程地点：

第二条工程内容：将该项目场地内315KVA箱式变压器由现位置迁移至1#楼后（移动距离100米内）。包含：

①箱变基础；

②电缆沟挖填、电缆敷设；

③箱变搬迁、安装、实验、调试；

④接火送电。

第三条工程质量

本工程必须符合设计要求和国家现行供电施工标准及验收标准。通过广 元市供电主管部门验收，保证接火送电。

第四条 工期：计划________年_______月________日开工，________年_______月________日完工。总工期15天。

第五条 权利义务

1、甲方责任：

（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；

（2）按协议约定支付工程款；

（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权进行处罚或减少合同总价，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。

2、乙方责任

（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派欧 军为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施，避免人员伤害事故和财产损失。

（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。

（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。

（4）乙方必须严格按照箱变移位要求进行施工、安装，确保符合广 元市供电主管部门要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功。

第六条 合同价款及支付方式

1、合同包干价为（人民币）： 元，大写： 元整。

2、本合同包干价格为完成本工程所需的'材料、人工、机械进出场、移位申报、检测验收、管理费、缺陷修复、保险、技术服务、税金（3％工程服务增值税专票）、措施费用、规费等及完成本工程所有责任、义务、风险、与相关单位间服务费用。

3、付款方式：设备迁移完工经供电主管部门验收合格、搭火送点后十五日内付全款。

第七条：在施工过程中生产安全由乙方负责，箱变搬迁施工过程中发生的事故及因箱变搬迁施工而发生的事故，由乙方承担所有责任并承担因此发生的处罚、赔偿。

第八条 争议解决：本合同如有未尽事宜由甲乙双方协议签订解决。

第九条：其它：本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执二份。

建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方）

代表： 代表：

单位地址： 单位地址：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

收款人：

开户行：

账号：

年 月 日 年 月 日

工程技术合同 篇13

甲方：____________

机构代码：____________

身份证号码：____________

联系电话：____________

通讯地址：____________

邮政编码：____________

乙方：____________

法人代表：____________

营业执照号：____________

联系电话：____________

通讯地址：____________

邮政编码：____________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲方、乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承接甲方室内装饰装修工程设计的有关事宜达成以下协议。

第一条工程设计概况

1、工程地址：____________

2、工程面积：____________平方米

3、设计内容（勾选）：布局图□、效果图□、施工图□、

第二条布局图

1、甲、乙方双方到工程所在地勘察，乙方实地测量，甲方提出设计方向和设计要求。随后乙方绘制布局图和设计草图交于甲方，双方讨论后确定布局图。

2、如若甲方对布局图提出修改意见，双方讨论后乙方完成修改。

第三条效果图

1、布局图确定后，乙方做出效果图交于甲方。

2、如若甲方对效果图提出修改意见，双方讨论后乙方完成修改。

第四条施工图

1、效果图确定后，乙方根据设计方案绘制施工图交于甲方。

2、施工图包含：原始平面图、布局图、地面布置图、立面图布置、顶面布置图图、水电改造图等。

第五条设计期限

1、布局图绘制时间为____________日，修改周期为____________日/次。

2、效果图绘制时间为____________日，修改周期为____________日/次。

3、施工图绘制时间为____________日，修改周期为____________日/次。

4、乙方按照时间约定按时交图与甲方并讨论，甲方因故不能见面看图交流则时间顺延。

第六条后续服务

1、设计完成后，甲方采用乙方设计方案进行施工，乙方要提供后续服务，免费上门技术指导两次。

2、施工人员对施工图有疑问的，及时联系乙方设计师，设计师要予以解答。

第七条设计费用

1、设计费用____________元/平方米，合计____________元（大写）

2、布局图确定后甲方支付乙方总款的____________%，计____________元。

3、效果图确定后甲方支付乙方总款的____________%，计____________元。

4、施工图确定后甲方支付乙方总款的____________%，计____________元。

第八条违约责任

1、合同签订后，甲、乙双方中任一单方面要求解除合同，须按合同金额的30%赔付对方违约金。

2、施工过程中任何一方当事人无法继续履行合同的'，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

第九条争议的解决

1、本合同履行期间双方发生争议时，当事人可采取协商方式解决。

2、双方不愿意通过协商解决或协商解决不成时，当事人可以选择下列解决方式（勾选）：向市仲裁委员会申请仲裁□向人民法院起诉□

第十条合同生效

本合同自甲、乙双方签定之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程技术合同 篇14

甲方(用人单位)：_________

乙方(使用经费人)：_________

经甲乙双方协商，达成以下协议：

一、甲方同意接收乙方并负责办理接收手续。

二、乙方同意到甲方报到参加工作，并从___________年___________月起，在甲方工作_________周年以上。

三、甲方在乙方报到后，向乙方一次性拨付安家费___________元及_________市政府专项津贴每月___________元(按月拨付，共付___________年)。如甲方给乙方安排住宿的，可待乙方购房时，甲方一次性拨付乙方市人才开发资金的安家费。

四、乙方在___________年服务期内，除盛市组织、人事部门调动外，因其他原因流动出甲方的.，按每少工作一年，向甲方退还安家费1／3。

五、双方经协商达成的其他条款_________。

六、本协议甲乙双方签字盖章经_________市人事局鉴证后生效。

七、本协议一式四份，甲方、乙方、甲方主管单位、鉴证部门各执一份。

甲方(盖章)：_________乙方(签字)：_________

负责人(签字)：_________

___________年______月______日___________年______月______日

工程技术合同 篇15

甲方：______________

厂法定代表人：_________________

厂长乙方：_________________

甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的项目名称和地点：_________________

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

名称：_________________

规格：_________________

型号：_________________

数量：_________________

安装：_________________

合计：_________________

三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安装的'质量要求：_________________

五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

六、安装报酬的结算支付时间：_________________

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金________元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：______________

乙方：_________________

________年________月________日