【#合同# #工程居间合同电子版(锦集十篇)#】居间合同,即中介服务合同,是居间人根据委托人的要求为其与第三方建立合同关系提供机会或介绍的协议。委托人需向居间人支付约定的报酬。下面是建筑工程居间合同协议书的精选范本(10篇),希望对大家有所帮助。
发包方:________________________(以下简称甲方)
承包方:________________________(以下简称乙方)
按照<中华人民共和国合同法>的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,结合本工程具体情况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间,建筑平方面积218㎡,四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料,并负责所有施工用具设备;
2、施工包干价每平方米按1080元计算,工程总造价为656208元(大写:陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);
3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;
4、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
三、工程工期
1、甲方规定动工时间为________年____月____日至________年____月____日,乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
四、工程质量
1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;
2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
五、施工费结算方式
1、合同签定后,由乙方积极组织施工人员进行施工,每月按进度款50%,竣工验收后付清余款;
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退场视为违约,按进度款30%付款。
第六条:安全生产
在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
七、劳动争议处理及其他
双方因履行本合同发生争议,应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节,调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。
八、其他
1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与本劳动合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的,按照有关规定执行;
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
委托人:_________(以下简称甲方)居间人:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包方):____________________________
乙方(承包方):____________________________
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。
一、工程慨况:
____________________________
二、承包方式:
甲方以包料不包工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围:
按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。
四、承包价格及付款方式:
1、价格:_______元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。
2、基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款_____元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。
五、工期及安全责任:
工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间:
1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六、质量要求:
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期维修:
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
八、违约、索赔和争议:
1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
九、以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式____份,自签字日期生效。
甲方:___________________
_____年____月____日
乙方:___________________
_____年____月____日
(以下简称甲方)_________
(以下简称乙方)_________
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:_________
居间人:_________
工程名称:_________
工程总价:_________
施工地点:_________
一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付______给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费_________%,第二次拨款付中间费_________%,第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:
1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(委托人):____________
乙方(居间人):____________
工程名称:____________
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托,负责就______(以下称该工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的____专业分包合同,取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订____专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订____专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成____专业分包合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
2.4在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
3.2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订____专业分包合同。甲方履行____专业分包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;
3.3.2因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行____专业分包合同的;
3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止____专业分包合同;
3.3.4其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程项目____专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1.1本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):_________万元,小写:_________元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
4.1.2本合同签字生效,甲方与总承包方签订____专业分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬_________万元,特殊情况延迟支付不得超过3日。
4.1.3甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
5.2甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
5.3甲方取得工程项目____专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金
3(2‰/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
53.5本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。
6.2保密期为五年。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,本工程项目____专业分包合同由第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
8.1有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
9.2本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
代表签字:
乙方:
代表签字:
甲乙双方充分发挥各自优势,根据《中华人民共和国合同法》经友好协商,依照平等互利的原则,达成如下协议。
一、委托事项:
1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈,向甲方提供该项目的重要信息,并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
2、居间成功:是指甲方与 签订的`书面的合同成功。
二、乙方义务:
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效,如达到现场无法签订合同成功,将有乙方承担甲方的往返费用。
三、甲方义务
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料,负责和 进行合同谈判。如果居间成功,则有甲方全面履行和 所签的专业合同,甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功,甲方应向乙方一次性支付居间报酬,如果未及时支付居间报酬,则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的支付方法及支付时间:
1、按照 第一次支付本合同中的甲方资金时,甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
2、采用现金方式支付。
五、保密事项;
甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密,双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。
六、居间终止 ,支付居间报酬后,本合同终止。
七、争议解决方案
如发生争议双方协商解决,反之,交当地仲裁委员会解决。
八、其他事项
未经双方同意,任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托人(以下简称甲方):
居间人(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。
第一条 甲方因与 ____建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条 甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。
第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的.甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。
第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条 乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。
第六条 本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
______年____月____日______年____月____日
甲方(居间服务人):_________
乙方(借款人):_________
乙方因借款需要,委托甲方提供居间服务,促成乙方签订《借款合同》并据此支付居间费用。现经双方平等协商,订立如下协议:
第一条居间服务事项
乙方委托甲方,向乙方提供借款居间服务,促成乙方签订《借款合同》并取得借款,甲方按本合同约定取得居间服务费。
乙方借款金额:_________万元、借款利息:_________%(月)、借款期限:_________月。
第二条居间服务费
1、若甲方促成乙方签订《借款合同》并取得借款,乙方应按照该《借款合同》中借款金额和期限,一次性向甲方支付居间服务费。居间服务费按借款金额及借款期限(月)_________%支付(服务费=借款金额×借款期限(月)×%)(不足一个月的按一个月计算)。
2、乙方在收到借款人提供的资金后,将居间服务费支付给甲方。
第三条居间工作的完成
1、甲方促成乙方与出借方签订《借款合同》即为居间工作的完成。
2、乙方私自和甲方推荐的出借人或出借人的亲属在本合同期满后的一年内签订《借款合同》,视为甲方提供的居间工作。
3、乙方在借款期限内或期限届满以后不得自行或委托他人再行向出借人借款或延期还款。否则甲方有权要求乙方按照本合同约定的服务费标准支付服务费。
第四条甲方权利与义务
1、甲方有权根据本合同约定,在乙方收到借款后,要求乙方一次性支付全部居间服务费。
2、甲方不得超越乙方授权向出借人作出任何承诺。
3、甲方应按照本合同约定的条件寻找出借人,且及时向乙方报告业务处理情况。
4、甲方应遵守乙方所确定的借款本金、利息及其借款期限,当出借人借款利息低于乙方委托的利息时,甲方有权直接与出借人签订《借款合同》并及时通知乙方。甲方寻找的出借人利息高于本合同约定的利息时,甲方必须征得乙方的同意方可代乙方签订《借款合同》。
5、甲方有权要求乙方对可能影响本合同和促成《借款合同》签订发生的重大变更事项及时通知甲方。
6、甲方有权要求乙方严格按照《借款合同》履行还本付息的义务。
7、甲方有义务在乙方满足借款条件后促成乙方签订《借款合同》,并在《借款合同》签订后督促借款到账。
第五条乙方权利与义务
1、乙方在借款期限满以后不得自行或委托他人再行向出借人借款。
2、乙方有权要求甲方提供真实有效的信息和必要的服务,促成乙方签订《借款合同》并取得借款。
3、乙方必须向甲方提供与借款事项有关的真实信息和证件资料。
4、乙方有义务对可能影响本合同和促成《借款合同》签订发生的重大变更事项及时通知甲方。
5、乙方有义务按照《借款合同》约定的用途使用借款,并按照约定的利息和期限偿还借款本息。
6、乙方有义务在《借款合同》存续期间,对发生的个人信息、财务状况、借款用途、本息偿还等重大事项的变更在24小时内通知甲方。
7、甲方在本合同生效后为尽快促成交易成功,乙方应积极配合甲方的工作,按照甲方指定的时间签署《借款合同》及相关文件。
8、乙方承诺在借款期间或期限届满以后如需向出借人再行借款或委托他人再行向出借人借款或延期还款,都视为该行为与甲方提供的居间服务有关,并自愿按本合同约定比例支付服务费。
第六条乙方的违约责任
1、若乙方违反本合同有关约定,除向甲方支付合同约定的居间服务费外,还需按服务费的30%支付违约金。
2、若乙方未按照《借款合同》约定的用途使用借款、拖欠借款本金、利息或利用借款从事违法行为等,导致借款被提前收回的,乙方所支付的居间服务费不得要求退还。
第七条甲方的违约责任
若因甲方行为导致乙方未在规定期限内签订《借款合同》和取得借款,甲方不得向乙方要求支付居间服务费。
第八条合同期限
本合同自签订之日起成立,至乙方向甲方付清全部居间服务费之日终止。
第九条争议解决
合同履行期间发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,向合同签订地人民提起民事诉讼。
第十条其他事项
1、本合同经双方签字(盖章)之日生效。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商,制订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份,双方各执壹份具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订日期:_________
签订地点:_________
甲方(委托方):_________
乙方(委托方):_________
根据《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条,四百二十五条,四百二十六条,四百二十七条及相关法律法规之规定,经双方协商,甲方就_________项目工程施工事宜,委托乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的.前期洽谈和协商工作,乙方接受此委托,特订立本合同。
一、基本情况
1、工程名称:_________。
2、工程地址:_________。
3、工程内容:施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。
4、合同总价:_________万元人民币(按_________定额计算,最终以实际结算为准)。
二、甲方责任和义务
1、负责提供项目业主方所需的资料和资信证明,并负责其资料的真实性、合法性和可靠性。
2、积极配合乙方办理相关手续。
3、维护乙方的正当合法权益。
三、乙方责任和义务
1、充分发挥自身资源优势,负责对该项目工程承包的前期洽谈和协商工作,并向甲方提供项目方的相关资料和证明材料,明确合作方案。在乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后,乙方的全部工作即视为完成。
2、全面协调甲方与项目业主方的关系。
3、维护甲方的正当合法权益。
四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式
1、计算方法:甲方按实际工程总价的_________%约_________万元人民币居间服务费(税后所得),转入乙方指定的'银行帐户内,由乙方自行支配和使用。
2、支付时间和方式:合同签定后按合同总金额_________%支付居间费用,甲方进场施工第一次拨款后,按合同总金额_________%支付居间费用,第三次拨款后,按合同总金额_________%支付居间费用,余下部分按实际结算金额支付_________%,签章部分额外增加支付居间费用_________%。
3、合同签定_________月内,完成第一项工程合同的签定。
4、居间人未促成合同成立的,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。
五、违约责任
1、该项目在实施过程中,甲乙双方应积极配合,甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同,否则,乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户,每延误一天,甲方按应付总额的5‰向乙方支付滞纳金,若未按上述条款支付居间服务费超过15日的,还须按应付金额的10%的承担违约金。
六、合同生效及其它
1、本居间服务委托合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订,经甲乙双方签字盖章后,在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效,履约完毕后自行终止。
2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量,其居间服务费亦按上述条款执行。
3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的,双方对此不承担违约责任,本合同无效。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,协商不成的,可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼,裁决是终局的,甲乙双方须共同遵守,仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方承担。
6、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露。
委托方(章):_________委托方(章):_________
住所:_________住所:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
公民身份证号码:_________公民身份证号码:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电话:_________电话:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
合约书编号:_____________
立合约书人:
_____________保险代理人股份有限公司(以下称甲方)
_________________先生/女士(以下称乙方)
兹因乙方同意为甲方报告订立保险契约之机会,双方依诚实信用原则订立居间合约如下:________________
第一条 合意事项
双方依本合约之约定成立居间关系,不适用其它劳务关系相关约定或规定,乙方同意为甲方寻觅及指示可与其签订保险契约之相对人,而提供签约之机会。
第二条 居间报酬
保险契约因乙方之居间而成立生效,并逾契约撤销期限确定生效后,乙方始得按甲方之相关报酬标准支领报酬。
第三条 合约期间
本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效,乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。本合约以个_________________月为一期,每期届满后一个月内如乙方无异议则视同续约。
第四条 权利义务
双方同意遵守本合约之规定,乙方倘有违反本合约及其它相关办法之约定,或为本合约约定范围外之行为,致损及甲方或第三人权益时,应负损害赔偿责任。
第五条 合意管辖
甲乙双方同意如因本合约而发生诉讼时,以_________________法院为第一审管辖法院。
第六条 其它约定
本合约之条款及甲方所订其它相关办法均为本居间合约之构成部份。
本合约未尽事宜,悉依中华人民共和国相关法令规章办理。
甲方:_____________保险代理人股份有限公司乙方:_____________(业务居间人)
代表人:_____________身份证字号:_____________
地址:_____________户籍地址:_____________
通讯地址:_____________通讯地址:_____________
_________________年_________________月_________________日
发布时间:2025-01-28
随着人们对法律的重视,合同的重要性日益凸显。签订合同旨在保障双方权益,避免争议。然而,如何拟定合同常让人困扰。为此,小编特地整理了土地流转合同的范本,希望能为大家提供帮助。土地流转合同免费 篇1 甲方名称(承包方): 乙方名称(受让方): 住址: 住址: 身份证号: 身份证号: 根据《民法...
发布时间:2025-01-28
仓储保管合同标准版 篇1 出租方(甲方):_____________________ 承租方(乙方):_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则,就仓库租赁事宜中有关双方的权利义务关系,经协商一致,签订本合...
发布时间:2025-01-28
随着法律知识的普及,越来越多人选择通过合同来调解民事关系,有效减少争议发生。合法的合同书应如何撰写呢?以下是小编整理的私人厂房租赁合同模板,期待能为您提供帮助。私人厂房出租合同 篇1 甲方: 乙方: 为了保护租赁双方合法权益,明确双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商达成如下条款: 一、租赁场...
发布时间:2025-01-28
随着法治精神的不断增强,合同越来越受到重视,成为保护我们合法权益的重要工具。在拟定合同时,有几个关键问题需要关注。以下是小编整理的农村土地租赁合同范本,旨在为大家提供参考与帮助。农村土地租赁合同 篇1 出租方:___(以下简称甲方) 法定地址:___ 法定代表人:___ 承租方:___(以下...
发布时间:2025-01-28
在现代社会,协议书的作用日益重要,它有效规范了双方或多方的权利和义务。许多人在拟定协议书时可能会感到困惑。为此,小编整理了一份农村租地合同协议书范本,供大家参考,欢迎阅读。农村租房协议合同 篇1 出租方:(以下简称甲方) 承租方:(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商,乙方为家庭居住在先生/女士...
发布时间:2025-01-28
在现代社会,合同在促进专业合作中起着重要作用。制定合同时需要注意许多细节。以下是小编整理的施工设备租赁合同,欢迎大家参考与分享。施工设备租赁合同 篇1 甲方(出租方): 乙方(承租方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上,就甲方目前企业拥...
发布时间:2025-01-28
随着法律观念的普及,合同形式日益丰富,能有效保护民事法律关系。写合同时常让人困扰。为此,小编整理了一份劳动合同书的电子版,仅供参考,希望对大家有所帮助。莆田市劳动合同书 篇1 甲方: 乙方: 为充分调动和发挥员工的工作积极性、主动性、创造性。确保岗位工作任务和各项业绩指标的达成,根据甲乙双方自...
发布时间:2025-01-28
总结是在某一时期、项目或工作的阶段性结束后,回顾、分析并评价所取得的成果与经验,旨在提炼出教训和规律。这不仅可以帮助我们更加清晰地认识问题,还能明确未来的目标。因此,认真准备一份总结非常重要。以下是关于员工合同续签的工作总结,希望对大家有所帮助。财务人员聘用合同 篇1 转眼间,从培训期开始算起的话...
发布时间:2025-01-28
在快速发展的现代社会,协议书的重要性日益凸显,有助于保护个人权益。为了更好地发挥协议书的作用,了解如何撰写尤为关键。以下是精选的7篇个人房屋装修合同协议书,供大家参考和分享。个人房屋装修工程合同协议书 篇1 甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲...
发布时间:2025-01-28
随着公众对法律知识的不断增强,合同的应用越来越普遍,其签订能够有效规范双方的权利与义务。你知道合同的基本格式吗?下面是小编整理的最新版二手房买卖合同范本(通用10篇),供大家参考。请一同了解。二手房买卖条款合同 篇1 卖方:_______________________________(以下简称甲...
工程居间合同电子版(锦集十篇)
文件夹最新文章
推荐栏目