最新委托加工合同
随着法律观念的日益普及，合同引发的利益纠纷也越来越多。合同作为人与人、人与事之间关系的协调工具变得愈发重要。也许你正在为起草合同而苦恼，以下是我整理的6份代加工合同范本，供您参考阅读。
甲方(委托方)：______________
乙方(承揽方)：______________
依据《中华人民共和国合同法》相关规定在平等、自愿、互利的基础上，就甲方委托乙方代加工饮料产品有关事宜，经双方友好协商签订本合同：
一、总则：
1、合同期限：有效期自____年____月____日，到期如需要续签合同，需在合同到期前30天书面通知对方，双方另行协商合作相关事项。以上合同期限内在乙方的生产许可证、营业执照、税务登记证合法、组织机构代码证、厂房租赁合同有效的前提下本合同方可生效，否则自动终止，并按照合同相关条款承担责任。
2、乙方同意使用现工厂资源为甲方加工，未经甲方同意不得将代加工部分或全部转包委托他人。
3、甲方负责提供瓶型、瓶标、瓶盖样本，乙方按照甲方的样本进行生产及采购(以甲乙双方共同确认并盖章封存的样品为准)。
4、乙方负责代工产品生产及定期仓储，并按甲方要求进行成品出货。每批订单生产完毕，甲方接到乙方提货通知后应及时提货，乙方为甲方提供30日的周转库位，逾期乙方将按天加收仓储费用，具体费用双方协商确定加工产品名称、规格、价格。
二、加工产品的数量、费用、付款与结算方式：
1、加工数量：乙方单次(班)计划生产量不低于箱，依据当月双方生产计划进行。
2、付款方式：乙方自收到甲方的订单之日起，两日内提出具体生产计划，并按合同约定标准计算该产品的代工费，向甲方出具付款通知单。
3、结算方式：订单生产完毕，乙方通知甲方提货，双方依订单生产入库检验合格品量进行核算，核算后结清剩余货款，款到发货。
三、本合同经双方签字盖章后生效。
本合同一式柒份，双方各执二份，公证处一份，双方质检局各存档一份，本合同未尽事宜由双方另行签署《补充协议》解决，《补充协议》与本合同具有同等法律效力。本合同权利义务未经另一方书面同意不得转让。
甲方：________________
乙方：________________
________年____月____日
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
甲方因生产经营需要，委托乙方生产加工零部件，现经双方协商签订如下合同以资共同信守：
一、委托加工物品零部件名称
规格型号
单位
数量
交货日期
二、甲方提供主要材料耗用定额
零部件名称
规格型号
加工材料名称
单位c
材料耗用定额
三、加工费结算定额
零部件名称
规格型号
单位
加工费定额(含税)
四、加工费结算期限
在双方确认挂帐结算后的 月内，甲方付清加工费。
五、生产计划下达、加工拨料核销及财务结算操作规定
1、单批次委托加工的，本合同即为加工计划;多批次委托加工的业务，由甲方另行下达委托加工生产计划书，明确规定加工期限，乙方必须保证在规定期限内...
查看详情>>鞋委托加工合同8篇
合同在越来越多场合会被使用。签订合同的双方身份均应当合法，才可以更好的得到法律的保护，我们在撰写合同要注意哪些事项？今天好工具范文网编辑为大家准备了一篇针对“鞋委托加工合同”的分析文章，欢迎品味这篇令人赞叹的文章！
甲方：
联系方式：
地址：
乙方：
联系方式：
地址：
甲方委托乙方加工____________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
乙方需向甲方提供《采购订单》中产品清单的样版(半成品)，待确认后方可生产，化妆品质量按照双方确认样版进行生产。如有不符，甲方有权拒收货物。乙方保证乙方的产品稳定性及安全性。
一、代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
二、甲方责任
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。
2、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。
4、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
三、乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、严格管理甲方提供的_____、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方_____、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
产品本身质量之后，可以对甲方未售出和退回的产品进行免费换货。乙方对甲方的客户提供连带赔偿责任及赔偿其他间接损失。
4、本合同所签订的加工品的_____及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
四、付款方式及交货地点
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付余款，交货地点为甲方库房。
乙方提供的水性指甲油产品从封装之日起，有三年的保质期，在此日期之内，如果任何产品在按要求保存的情况下。
五、验收标准
甲方在乙方送货到指定地点之日起______日内必须对产品进行验收，如发现质量有异，甲方应在收到货物之日起______日内书面通知甲方处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
乙方按甲方《采购订单》进行生产。相关的加工费用(包括乙方生产、检验、储存、搬运等)，甲方按当时的《采购订单》规定的单价及时核对和支付产品加工的款项。
六、违约责任
1、如乙方未按照本合同约定的时间交货或货物的数量、质量与合同约定不符，应赔偿甲方此批货款总价违约金。且因此而发生的费用如检验、运输、补货费用、_____、仓储、装卸等直接损失应由乙方负担。
乙方对甲方委托加工的产品原产地、产品品名、产品价格、产品使用、销售筹划等机密信息有保密责任。甲、乙双方为商业合作关系，双方各自独立...
查看详情>>2024委托加工合同(通用15篇)
(以下称“甲方”)
(以下称“乙方”)
因甲方需要外包(副工及包装部)，甲方提供现有厂区内的副工组与包装部的区域给乙方使用。本着互惠互利的原则，经友好协商。
乙方所交付的加工好的成品，由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收，产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的，甲方有权要求乙方退、换货。
第一条：加工产品范畴
1、 产品加工范围：甲方的副工料与产品的成品包装;
2、 产品加工要求：依甲方标准为准;
3、 本合同期限：20xx年五月一日至20xx年拾二月叁拾一日;
4、 如增加产品加工范围由双方另行签订书面补充协议。
第二条：委托加工订单
1、 甲方根据订单生产安排的实际情况，以书面形式向乙方提供加工订单，明确订单数量和交货时间，乙方如有异议，应立即与甲方的对口部门进行沟通。否则，视为同意。
材料损耗率为：电阻、电容、二、三极管等标准尺寸为0402的元件平均0.8%，标准尺寸0603和0805的元件平均为0.5%，ic及贵重元件等标准尺寸为0805以上元件平均为0.15%，fpc,
2、 乙方必须要按甲方提供的要求及相关图纸进行加工生产;
3、 乙方按甲方确认的生产安排进行副工料的半成品加工与成品包装，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划应及时通知乙方;
如果产品涉及专利、版权、商标权以及其他类知识产权，甲方应授予乙方该类知识产权许可。
4、 甲、乙方双方按协商好的上料日期分颜色、分批备齐配套物料待乙方取料;
5、 如乙方不能完成甲方要求的货期，甲方将未生产完的料调回本公司生产，一切损失由乙方承担。
第三条：加工产品质量及责任
1、 乙方在生产大货前，制作完全正确的生产样版1pcs给甲方生产经理/协理确认签名，大货验收品质要求按签准的样品执行;
由工艺所造成的产品品质问题则由乙方按产品的总成本赔偿或无偿维修;如属于来料问题而导致品质异常,乙方不负责处理,但应提供相应的证据,如需处理,
2、 乙方严格按甲方提供的《生产指令单》、包装《附页资料》进行生产和包装，半成品加工与成品包装的品质和数量必须符合甲方的要求标准;
乙方对甲方提供的原材料做外观、丝印、尺寸、变形的检查，不作电性检查，不符合要求的或数量不足的，应立即通知甲方。
3、 副工组加工的半成品与成品包装必须符合甲方的要求，并且成品包装内禁止一切有涉及乙方的任何资料，如发现产品内放有乙方的资料，则甲方保留追究乙方的违约责任权利;
乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工。于_________年______月_____日制作出样品。
4、 乙方加工的半成品与成品包装在合同有效期内出现批量性质量问题，经由双方确定属乙方引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数量)的责任外。
。技术标准按照《企业质量问题细则》（见附件）及国家标准。（如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行）
5...
查看详情>>与“2024委托加工合同(通用15篇)”相关的文章
食品委托加工合同精华
合同给人们提供许多帮助。合同的存在可以让合作双方的沟通更加顺利，您知道合同最重要的内容是什么吗？推荐一些关于“食品委托加工合同”的最佳文章让您受益匪浅，提供一个思路或许能够解决问题！
甲方(需方)：_______________
乙方(供货商)：_______________
本学期由___________为甲方食堂供应___________。保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方协商后，特签定供货合同如下：
1、乙方将本公司(或本商店)合法的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件公司(或商店)经营人身份证复印件(供甲方备案)。
2、乙方按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、等要求供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。
3、乙方所供食品(原料、调料)的`卫生、质量及包装等符合《共和国食品卫生法》的要求，如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方甲方所需要的食品资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格批发价或优惠价。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并补充。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同为一学期：自________年________月________日起至________年________月________日止，合同期满另行续订。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________
法定代表或代理人签名：_______________经营人签名：_______________
电话：_______________电话：_______________
地址：_______________地址：_______________
甲方（委托方）：___________________
乙方（受托方）：___________________
为了共同发展，加强甲乙双方的业务合作关系，经双方充分协商，达成如下协议：
一、委托事项
甲方委托乙方加工___________________食品，具体的食品名称、规格、数量等见本合同附件。
二、委托期限
本合同期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、甲方责任和权利
1. 甲方应提供符合国家有关标准的食品原辅材料及包装材料。
2. 甲方提供食品原辅材料时，应向乙方提交检验报告。
3. 甲方指导乙方加工技术和操作过程，并提供加工资质证明及相关证件。
4. 甲方有权要求乙方严格履行合同规定的各项条款，并按照合同规定支付加工费用。
5....
查看详情>>与“食品委托加工合同精华”相关的文章
委托加工合同(集锦五篇)
随着现代社会法律观念深入人心，相信大家对于合同在生活中都不陌生。合同对于合作双方具有非常强的约束作用。小编今天为大家精心挑选了一篇关于“委托加工合同”的文章，请认真阅读本文，感谢大家的支持！
甲方：
乙方：
为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄露，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。
乙方委托加工的本批次产品，原材料由甲方自行筹备，甲方应保证生产出来的产品符合乙方要求(有机质大于或者等于40%，氮大于或者等于2.5%、磷大于或者等于2.5%钾大于或者等于6%，水份大于或者等于32%。
风险提示： 用人单位有权采取措施保护商业秘密，但在订立保密协议时应注意不能侵犯劳动者的合法权利——劳动者有择业的自由，但在行使权利时同样不得损害用人单位的商业秘密。
乙方应向甲方支付原材料成本及加工费，上述两项费用共计每吨1450元(含从出厂至某某城运费)，乙方应在本合同签订之日起3日内向甲方支付29万元定金，每100吨双方结算一次。
保密协议跟其它协议一样，首先必须遵循公平、平等原则，才具有法律效力，否则该协议无效。
第一条 秘密信息
1、本协议所称秘密信息包括：技术信息、专有技术、经营信息和甲方公司中列为绝密、机级的各项文件。
乙方对此商业秘密承担保密义务。
本协议之签订可认为甲方已对公司的商业秘密采取了合理的保密措施。
甲方在收到乙方支付的定金或者货款，不能及时履行合同，应向乙方承担违约责任，违约责任除了按照定金罚则的规定处理外，还应赔偿乙方的实际损失。如果甲方不按双方约定的标准向乙方供应产品，也视为违约，除应双倍返还定金外，还应赔偿乙方的实际损失。
第二条 对秘密信息的保密
乙方承诺，严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。
乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外，未经甲方事先书面许可，不以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等泄露秘密信息。
原材料的质量:应符合国家标准( )或供货钢厂标准( )【选择其一】。
第三条 保密期限
因此，企业应区别约定，对商业秘密的保密期限应约定保密期限做为“直至该保密信息通过正常途径进入公知领域”为止，而不做具体的年限约定;对于一般的保密信息宜约定2年或3年保密期限。
违约责任()甲方交付原材料后，应赔偿乙方因此导致的费用和损失。(2)乙方逾期交付成品的，应向甲方支付违约金___。甲方有权解除本合同，并要求乙方返还原材料或退还原材料价款。(3)乙方加工的成品不符合约定，应向甲方支付违约金____，甲方有权要求修理、重作、减少加工费、赔偿损失等,如果经__次返工仍不符合约定，甲方有权拒收并要求乙方赔偿损失。
聘用合同期内即解除聘用合同后的 年内。
第四条 保密费的数额及支付方式
甲方对...
查看详情>>与“委托加工合同(集锦五篇)”相关的文章
委托加工合同优选八篇
合同编号：_____________
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
联系电话：_______________ 联系电话：_______________
甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条 代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条 甲方责任
1.按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。
2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。
2.向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4.负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。
6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7.甲乙双方严守商业秘密。
·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
·甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。
第三条 乙方责任
1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2.甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3.负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5.不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6.严守甲方的商业秘密。
7.对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。
第四条 付款方式及交货地点
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款。
乙方负责代工产品生产及定期仓储，并按甲方要求进行成品出货。每批订单生产完毕，甲方接到乙方提货通知后应及时提货，乙方为甲方提供30日的周转库位，逾期乙方将按天加收仓储费用，具体费用双方协商确定。加工产品名称、规格、价格
第五条 验收标准
双方在下订...
查看详情>>最新鞋委托加工合同5篇
己所不欲，勿施于人！换个角度来看，合同已经逐渐渗透到我们的生活和工作中。如果我们想要避免经济或利益上的损失，签订合同就显得非常重要。你最近在寻找相关的合同模板吗？我认为“鞋委托加工合同”是一个值得讨论的话题，我相信这篇文章会给你带来一些新的思考！
上诉人儋州南宝实业有限公司因委托加工合同纠纷一案，不服海南省洋浦经济开发区人民法院()浦民初字第79号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人儋州南宝实业有限公司法定代表人梁少球及其代理人{李0x}、被上诉人{廖1x}及其代理人{符2x}到庭参加诉讼。被上诉人{汤3x}经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本案缺席审理。现已审理终结。
原审法院认为，xx年，经中间人陈为龙介绍，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽谈合作开发石英矿事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋实业有限公司(下简称裕洋公司)的名义签订《定购硅石合同书》。约定裕洋公司向原告供应硅石6300立方，第一期于6月20日前供货2500立方包装车，交货地点在海南澄迈太平南蛇岭石英石场，价格为石场交货每立方56元;合同生效后原告支付1万元作为定金，进场2天内原告将4万元存折交给中间人陈为龙作为货款保证金，根据工作进度支付。合同签订当日，被告{廖1x}给陈为龙出具委托书一份，内容为委托其从梁少球处领取1万元加工生产石英石定金和4万元货款保证金。此后，被告{廖1x}组织进场开始石场的土建施工，梁少球亦在现场指挥施工。5月6日，陈为龙收取原告法定代表人梁少球1万元定金后转交被告{廖1x};6月10日，陈为龙分数次将39000元汇给被告{廖1x}，用于工地土建开支，6月15日，被告{廖1x}出具收条承认收到原告预付的挖机费l万元。土建工程完工后，被告{廖1x}没有进行石英石的加工生产，改为将设备出租给案外人王照兴，由王照兴加工生产石英石而梁少球则向其购买。8月15日，梁少球签署书面意见，内容为"同意王照兴租用{廖1x}的矿山设备每立方租金7元"。 当月王照兴生产出一批石英石并交付原告运出港口。但是，被告{廖1x}并未从王照兴处收到机械设备租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退还预付款无果，因此成讼。裕洋公司股东系由被告{廖1x}和案外人廖城组成，该公司已经被工商部门吊销营业执照。庭审中被告{廖1x}陈述该公司一直由其单独负责经营，有关财产也是由其个人支配，原告对此陈述予以认可。
原审法院认为：《定购硅石合同书》签章的当事人虽然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在审理过程中承认公司经营实际上是其个人在操作，公司资产也由其个人支配，{廖1x}应是合同权利义务的实际承担者。原告对此亦表示认同。该合同的标的是特定的，即从南蛇岭石英矿开采加工所得的矿石，由于南蛇岭石英矿系由政府部门批准给原告开采，只有原告具有合法的开采和...
查看详情>>与“最新鞋委托加工合同5篇”相关的文章
委托加工合同
如果你对“委托加工合同”有更深入的了解需求，或者需要帮助的话，以下网址提供的资料仅供参考，请在决策时谨慎考虑。随着现今社会迅猛发展，我们都在努力学会正确、合理地运用合同。在签订合同前，双方应先进行充分协商。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
住址：住址：
邮编：邮编：
联系电话：联系电话：
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就干芝麻叶食品委托加工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条：委托加工产品名称、
加工工序范围和产品规格委托生产产品名称：
第二条:付款方式;先付款后提货，乙方收到款后向甲方出具增值税发票。
第三条:双方应遵守
3.1甲方必须向乙方提供《卫生许可证》、《营业执照》代加工产品的生产批准文号的复印件，乙方必须向甲方提供《卫生许可证》、《生产许可证》、《营业执照》的复印件，甲方有权在包装盒上打印委托生产厂家乙方的厂名全称、生产许可证号。
3.2为便于甲乙双方生产的合理安排，甲方进行一批产品加工时，提前5天内以书面或口头形式向乙方提出加工计划，乙方须于收到甲方提出计划之日起3日内给予回复并安排生产计划。
3.3技术资料的提供与保密：甲方须向乙方提供有关加工产品的加工工艺、条件等信息，乙方须对甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工艺、技术等信息，需赔偿由此造成的甲方的全部损失。
3.4生产记录的填写与保管：生产记录与检验报告由乙方在交产品时一同提供给甲方，乙方应如实填写批生产记录，当批生产结束及时交甲方技术人员进行审核与保管，如出现生产记录或物料由于乙方原因造成不合格的情况，甲方有权拒绝验收。
第四条:其他约定事项
4.1合同期内甲乙双方任意乙方提出修改合同条款，可以补充合同的形式商定。
4.2本合同的有效期限为：
第五条:不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延迟履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并至事件发生之日起三十日内向另一方提交导致其全部或部分不能履行或延迟履行的证明。
第六条:争议的解决
本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果协商为达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条:生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
甲方：
授权代表(签字)：
乙方：
授权代表(签字)：
食品委托加工合同范文篇二甲方：
乙方：
经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜，达成以下协议：
第一条加工产品范畴
1、产品品名:
2、产品规格为：
3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。
第二条委托加工订单
1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书...
查看详情>>2023委托加工合同(系列15篇)
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
经双方友好协商，就甲方委托乙方加工石材幕墙工程项目外立面石材，特订立本合作协议，以便双方共同遵守。
一、合作范围
甲方委托乙方加工外立面石材，甲方提供石材平板、线条及荒料、排版图、加工图纸、加工尺寸清单。乙方根据甲方提供的排版图，进行选料排版及编号、根据甲方提供的加工图纸、加工尺寸清单进行加工。
二、甲方职责
风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的'权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方为乙方提供石材平板、线条及荒料。
2、甲方为乙方提供排版图、加工图纸、加工尺寸清单。
3、甲方指派专人负责制定石材加工计划，或根据现场实际情况调整计划。
4、甲方指派专人负责矿山石材原料的收发料工作，工作节奏符合乙方加工进度及加工流程。
5、甲方指派专人负责排版图、加工图、尺寸清单下料及产成品验收工作。
三、乙方职责
1、提供甲方所需材料、配件的存放场所，物品应做到相对隔离。
2、乙方应严格按照甲方提供的加工图、排版图及加工清单进行加工，因乙方加工的规格尺寸不符合甲方要求，由此造成的损失由乙方承担，如乙方发现加工图中尺寸不详或有误，应在加工前与甲方沟通确认。
3、乙方在石材下料前需对原料进行挑选，切割完成后，需进行二次排版，并按排版图编号，在石材上做好标识。
4、本工程的石材出材率控制在98%以上，石材的损耗率控制在0.5%，如超出部分由乙方承担。
四、石材加工技术要求及验收办法
1、石材加工质量精度必须符合《石材幕墙工程技术规范》及《石材加工质量标准》。
2、石材加工前须对原料进行挑选、排版，有暗裂、暗线、色线等质量缺馅的石材严禁加工，色差确保整个立面统一。
3、石材加工完成后须再次进行排版，做好标识，出厂时必须标明石材编号和尺寸，石材编号与排版图、加工图一致。
4、石材加工完成，表面清洗、清洁，晾干后做六面防护，防护质量要求为油性两遍。防护剂的品牌______。
5、石材成品出厂时，做好石材成品的保护工作，避免刮擦、划痕、碰碎、掉角、崩边、断裂等现象。
6、甲方委托乙方加工的石材质量按甲方提供的图纸要求及参照《石材幕墙工程技术规范》及《石材加工质量标准》，检验出厂。验收办法：双方共同全验，并由甲方指派专人的验收代表签证，出厂即为合格。
五、合作期限
甲乙双方协商，合作期限从______年______月______日起至______年______月______日止。
六、付款方式
1、次月______日前乙方向甲方...
查看详情>>与“2023委托加工合同(系列15篇)”相关的文章
