钢材买卖合同合集13篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的钢材买卖合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方(卖方)： 甲方法定代表人： 甲方授权代表：
乙方(买方)： 乙方法定代表人： 乙方授权代表：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：
一、乙方工程地点及工程名称
二、供货数量
乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。
三、交易方式
口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;
2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;
3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的`发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。
5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。
6、运输方式及费用负担：
四、价格及结算方式格为：
2、乙方提(收)货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：
3、付款方式及时间：
五、违约责任
1.若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金;
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;
4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。
六、争议解决 合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、其他
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生 效。
甲方：(章) 乙方：(章)
年月日：
与“钢材买卖合同合集13篇”相关的文章
钢材买卖合同十五篇
正式的合同如何有条理性与逻辑性？在人民愈发重视法律的如今，合同是一人或者数人之间对规范财产流转的一种协议规定，以下是好工具范文网为您整理的“钢材买卖合同”，我的建议可能不适用于每一个人但仍可以为您提供一些有用的参考！
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
卖方： 合同编号： 买方： 签约地点：
签约时间： 年 月 日 卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：
第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条：单价以双方确定的基价价格为( )或市场价，以当日送货为准。
第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。
第四条：质量标准：gt/t701-1997,gb1499.2-20xx.(以项目部开出的收据为)。
第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。
第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。
第七条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。
第八条：卖方提供的...
查看详情>>与“钢材买卖合同十五篇”相关的文章
钢材买卖合同
我们在制定合同时需要注意什么呢？为了确保交易双方更好地履行责任，签订合同就提供了法律保障，从而使得做生意更加无忧无虑。我们为您搜集整理了关于“钢材买卖合同”的相关资料，请您继续阅读，希望本文能够解决您所面临的问题！
供货方：（简称甲方）
需货方：（简称乙方）
为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议；
一、钢材的品种、规格、数量、单价等依送（提）货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。
二、质量标准、送检及费用。
乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。
三、甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等____元/吨，送货地点为____________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送（提）货单上签字或盖章确认，该送（提）货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：
1、姓名：_____身份证号码：__________
2、姓名：_____身份证号码：__________
四、货款的支付期限
乙方支付货款的期限为送（提）货单签收之日起，按下列第______种约定付款：
1、当日支付______%，余款______日内支付。
2、甲方铺货______吨，该款于______年______月______日前支付，其他货款当日支付______%，余款______日内支付。
五、违约责任
乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任；乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款；违约金按下列第种方式计算。
1、以乙方应付货款的百分之三十计算；
2、以乙方应付货款每日千分之三计算。
六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任；保证期间为应付货款之日起2年。
七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。
八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。
甲方：
代表：
电话：
地址：
乙方：
代表：
电话：
地址：
保证人：
电话：
地址：
签订时间：______年______月______日
签订地点：
2022钢材买卖合同质保期是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。钢材买卖合同质保期能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
原告：_____市_____区_____公司，住所地：_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室，组织机构代码：____________。
法定代表人：__________，职务：经理，...
查看详情>>最新钢材买卖合同精华六篇
如何撰写一份合法合规的合同？在越来越多的场合中，我们需要使用合同来确保双方的权益。签署合同可以使双方有法律束缚，笔者认为本文标题为“钢材买卖合同”的文章非常适合广大读者阅读，通过阅读本文，您的认知将更加全面。
买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二
号大院紫林广场b栋商住楼工程
贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程
卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司
签 订 时 间：20xx年8月30日
材料(钢材)买卖合同
合同编号：08
买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场b栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)
卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、 交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场b栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、 交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准gb1499.2-20xx、gb1499.1-20xx验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
合同编号：
甲 方： (以下简称供方) 乙 方： (以下简称需方) 签约地点： 签约时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的...
查看详情>>与“最新钢材买卖合同精华六篇”相关的文章
钢材买卖合同优选
当前经济形势变化如此迅猛，我们应当认真起草和签署合同。关于合同的书写方式和内容应该如何呢？编辑经过辛苦筛选，为大家推荐了这篇足以供参考的“钢材买卖合同”，希望它能给您的心情带来快乐！
二手钢材买卖合同范本是针对二手钢铁交易的一个标准合同样本。它是一份合法合规的书面协议，规定了卖方和买方之间的权利和义务，保障二手钢铁买卖交易的安全和合法。在这篇文章中，我们将详细介绍二手钢材买卖合同范本的内容和要点。
首先，二手钢材买卖合同范本主要内容包含以下几个方面：一是合同的基本条款，包括合同的定义、卖方和买方的身份信息及联系方式、合同的有效期、约定的交货方式和地点等。二是货物的品种、质量和数量方面的约定，包括货物的品种、规格、性能、技术要求等。三是价格和支付方面的约定，包括货物的单价、总价、支付方式、结算期和应付金额等。四是交货和验收方面的约定，包括交货时间、方式、运输及保险规定、验收条件等。五是违约和争议解决方面的约定，包括双方违约责任、争议解决方式等。
其次，二手钢材买卖合同范本的主要要点可归纳为以下几个方面：
一、卖方和买方必须具备合法的资格和权利。在合同签订前，双方应对对方的身份、资信等情况进行了解和核实，确认其具有进行本次交易的资格和权利。
二、货物的品质和数量应符合合同约定。卖方应保证所提供的钢铁是完好无缺、质量合格、数量无误的，买方在接收和验收时应严格按照合同约定进行。
三、价格和支付方面的约定应明确。双方应明确货物的定价方式、单价、总价及支付期限等方面的内容，并确保各项费用的支付合理合法。
四、交货和验收方面的约定应明确。双方应明确交货的时间、方式、地点，卖方应按照合同约定的方式交货，买方应按照合同约定及时验收，并确保货物的完好无损。
五、违约和争议解决方面的约定应明确。双方应明确违约的责任及相应的赔偿方式，以及在交易中出现争议时的解决方式及处理程序。
总体来说，二手钢材买卖合同范本是规范二手钢铁交易的重要保障。卖方和买方应认真履行合同，确保交易的合法性、安全性和质量稳定性。同时，双方在签订合同前应充分了解对方的情况，从而保证货物的真实性和可靠性。在合同执行过程中，双方应加强沟通和协作，及时解决出现的问题，保证交易成功完成。
购货方(甲方)：
供货方(乙方)：
第一条目的及标的物
根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。
名称规格定尺(米)数量(吨)吨价(元)金额(元)备注
合计：大写合计：小写
上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、...
查看详情>>与“钢材买卖合同优选”相关的文章
