人工合同

人工合同 篇1

2022人工饲养肉禽买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。人工饲养肉禽买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022人工饲养肉禽买卖合同书正文内容

卖方：

买方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

第一条标的名称品种养殖地日龄数量单位单价金额交货时间：合计金额：大写：小写：

第二条质量标准

1、交付的肉禽应符合以下标准：

2、甲方应提供县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证明。

第三条价款支付按下列第项支付价款。

1、即时结清。

2、乙方应于肉禽交付之日起日内付清。

3、合同签订后，乙方支付甲方定金元;肉禽交付后日内付清价款，定金抵作价款或返还。

第四条交货时间、地点、方式

1、交货时间：________年____月____日。

2、交货地点：

3、交货方式：以下列第方式交货。由甲方送货到。由乙方自行到提货。其他：

4、运费承担：

第五条验收

1、以下列第项方式验收。交货时在交货地验收：由乙方抽检%肉禽，并开具验收单据。

2、途损约定：

第六条提出异议的时间和方式

1、乙方在验收中，如果发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的，应在天内向甲方提出异议。

2、甲方在接到乙方异议后，应在天内负责处理。

第七条违约责任

1、甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担因此造成的损失。

2、甲方逾期交货，按逾期交付肉禽价款的每日%向乙方支付违约金;逾期超过天，致使乙方不能实现合同目的的，乙方可解除合同。

3、乙方未按合同约定期限支付价款的，按逾期支付部分价款每日%支付违约金。

4、其他违约责任：

第八条其他约定事项

第九条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，或按下列

1、提交上海仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

第十条本合同正本一式份，双方各执份。

甲方：住所：法定代表人：委托代理人：银行帐号：联系方式：签约地点：签约时间：

乙方：住所：法定代表人：委托代理人：银行帐号：联系方式：签约地点：签约时间：

人工合同 篇2

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方将脚手架搭设单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：人工劳务费分包

四、承包内容：脚手架工程：包括用料进出场卸、装及归码，型钢和

钢管的油漆，脚手架、架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除，爬升脚手架的拼装、安装和爬升，电梯间及所有防护脚手架、文明工地和所有安全通道等脚手架工程，架板、踢脚板(含制作)、安全网的搭设、安装和拆除。

五、承包单价：综合单价按建筑面积(此单价包含2%安全

费用)。

六、工程质量标准：符合脚手架搭设施工验收规范标准;脚手架搭设

必须达到安全施工和文明工地有关规定标准。

七、工期要求：按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划

执行。只能提前，不能拖后。

八、双方经济责任：

甲方经济责任：

1、甲方现场代表：

2、甲方对本工程生产全面指负责，双所属的人财物统一调配。

3、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更

等资料。

4、甲方给乙方提供垂直运输设备。

5、按约定向乙方支付承包款项。

乙方经济责任：

1、乙方现场代表：

2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。

3、按图施工，规范操作。

4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目

部安全生产制度，防止安全事故发生。

5、不得将承包内容转包、分包他人施工。

6、如属乙方原因造成施工中质量问题，乙方必须负责修复，一切费用由乙方自理，项目部将视情节轻重予以罚款。

7、施工材料必须及时整理、归类、不得随意浪费材料，同时做到工完场清，保证下道工序的顺利进行。

九、付款方式：

乙方编制当月已完成工程量进度报表和工程申报计划，经甲方审核完毕，于次月五日至十日按甲方审核后工程款的80%支付乙方承包款，工程竣工验收合格后九十日内一次性结清工程尾款。

十、其它：

1、乙方应文明施工，按章作业。必须按照国家规定的操作规程进行操作，严禁违章操作或野蛮施工。凡发生的大小安全事故(包括非施工期间发生的事故)，甲方不承担任何法律和经济责任，均由乙方全部承担。若因乙方的原因而发生的重大伤亡事故给甲方造成的严重声誉影响，甲方扣除乙方1元/㎡。因乙方人员违章作业所造成的安全事故，乙方负全部责任，甲方仅给予提供人道帮助。

2、乙方进工地人员必须持身份证、务工证、暂住证、计划生育证、就业卡(证)。如因证件不齐造成罚款或遣送拘留由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽，遵守安全生产的一切制度，不得在施工现场为生赌博、打架、嫖娼、酗酒、留宿他人、随地大小便等违规行为。如因不遵守地方和公司项目部的有关规定所造成的一切后果，由乙方负责。

3、乙方所有进场人员必须进行三级教育和安全考试合格后方能使用，必须做好安全生产、文明施工、工完场清。如发现现场材料堆放零乱甲方视情节轻重，最低罚款百元以上。

本协议末尽事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式三份，甲乙双方各持一份，存根一份，工程完工，款付清后自行失效。

甲方签(章) 乙方签(章)

年月日年月日

人工合同 篇3

甲方：

乙方： 身份证：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。

一、 工程概况

工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包

工程地点: 47#地块

二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。

三、承包范围及内容：

(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。

(二)相关内容

1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：

凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。

2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护

(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。

2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。

3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。

四、工期要求

1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。

2、甲方收取乙方信用保证金 元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。

五、质量标准

严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工，一次性验收合格。

六、合同价款及结算方式

1.合同单价:

人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。

工程量计算依据:

经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;

结算方式:

最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。

七、付款方式

本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。

八、双方职责与义务：

(一)甲方职责与义务：

1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;

2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;

3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;

4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。

(二)乙方职责与义务：

1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;

2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;

3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;

4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。

5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。

九、有关安全生产、文明施工：

1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。

(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。

(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。

(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。

2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。

3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。

4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。

5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。

6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。

7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。

10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。

11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。

12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。

十、民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。

十一、其他事宜：

本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。

本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

负责人:(签字) 负责人:(签字)

年 月 日

人工合同 篇4

甲方:

乙方: 身份证号码：家庭住址：

为明确双方责任与义务，确保安全施工，提高工程质量，甲方将承包的 外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：

一、工程名称：

外墙保温工程。

二、工作范围：

工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括拆除所有墙体附着物、涂刷界面剂、粘贴聚苯板、镶嵌网格布、涂抹抹面砂浆、清理场地、成品保护等工作。详见施工技术交底。

三、工期及质保期：

1、本工程于20**年10月23日开工至20**年11月13日完成。

，甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%给予结帐。

3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金。

4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。

5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。

四、清工承包价格：

按实际施工面积及吊篮，其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具及人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。

五、付款方式：

生活费；

2、完成50%后，再付壹万元；

3、全部工程施工完毕后两日内验收，验收合格后付至总价的90%；

4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；

5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。

六、关于质量的约定：

的规定施工，质量达到相关验收标准合格。

2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。

3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。

4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。

七、关于安全的约定：

1、乙方对所有参施人员进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。

。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚，每人每次200元。同一人出现第二次时，将其驱逐出本工地。

3、若发生安全事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任并处理善后事宜。

八、关于进场材料的'约定：

1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任。

，完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。

九、甲乙双方职责：

（一）、甲方职责：

1、所需材料全部运至工地范围内。

2、协调建设单位提供施工所需的水电等。

3、按合同第五条及时付款。

（二）、乙方：

1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书，交甲方备案。

2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定，服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保安全及施工质量。

3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。

违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

使用甲方提供材料，如遗失照价赔偿。

义务。

干净卫生。

8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责恢复原样，所有费用均由乙方承担。

十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向日照市仲裁委员会申请仲裁或向日照市人民法院诉讼解决。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。

甲方： 乙方 ：

（身份证号码： ）

签约代表：家庭住址：

人工合同 篇5

甲方：__________

乙方：__________

甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：

一、工程名称：重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪硬化工程

二、工程地点：桥河工业园区区内

三、工程性质：人工费（注：含材料）。

四、人工费工作范围、内容及价格。

约。

，价格为，工作完成后按实际面积进行结算。

五、质量等级要求：经甲方现场验收达到合格标准。

六、人工费的支付：工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

十一、工期：按甲方计划和双方协商_____年_____月_____日动工至_____年_____月_____日。

十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

甲方：__________乙方：__________

人工合同 篇6

发包方，(简称甲方)____________

承包方，(简称乙方)____________

一、承包内容，

所有井桩开挖及现场清理。

二、承包方式，

甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米________ 元，大写________ 元 米;扩大头部分每个 ________元，大写________ 元每个承包给乙方，由乙方包干及质安责任。

三、承包范围，

乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容，以及场地清理，并服从文明施工的按排，在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。

四、工期，

乙方从________ 年________ 月________ 日进场施工，至________ 年________ 月 ________日，所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员，保证按甲方安排的时间如期完成，否则甲方将更换队伍，其它一切损失由乙方承担。

五、质量要求，

1、井桩开挖必须按设计要求开挖。

2、井桩挖完后及时验收，并清理井口的余土防止塌方。

3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。

4、如乙方原因影响质量、工程施工进度，甲方将在结算费用内扣除 ，只能以________ 发放给乙方。如达到不合格标准，返工的一切损失由乙方承担，中途如有局部返工现象，乙方必须听从施工管理人员指挥，该返工者不得推诿，返工其材料费用按估价从乙方扣回，乙方必须自检，不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返施工现场管理条例者，按照施工现场管理条例相关条款进行处罚。

六、安全生产及安全责任，

1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反施工现场管理条例者，按照施工现场管理条例相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关，甲方概不承担任何责任，因此而造成的经济损失也均由乙方负责。

2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任，造成的损失也均由乙方或个人自行承担。

七、文明施工，

1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律，并遵守安全技术操作规程，听从指挥，文明施工。

2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作，让工人清楚地进行施工操作。

3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净，以防掉入井内。

4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性，同时将井桩周围的杂物清理干净，随时要与下面的人联系，有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。

5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性，随时检查水泵及电缆线的使用情况，使用前必须先检查用电器具，不得漏电及断线现象的发生，连接水泵的配电箱要有漏电装置。

6、乙方负责人必须管好自己的队伍，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者不管谁先动手，均一并罚款。

________年________月________日

人工合同 篇7

2022常用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。常用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022常用版私人工程合同样本正文内容

总承包商付款（供货）委托保证合同（试行）　　编号：(工字)第号　　委托保证人（总承包商，以下称甲方）：　　住所：　　法定代表人：　　电话：传真：　　保证人（以下称乙方）：　　住所：　　法定代表人：　　电话：传真：　　鉴于甲方与（以下简称供货商）于________年____月____日签订编号为《买卖合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。　　

第一条定义　　

1．1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。　　

1．2本合同所称货款是指。　　

第二条保证的范围及保证金额　　

2．1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。　　

2．2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：）。　　

第三条保证的方式及保证期间　　

3．1乙方保证的方式为：连带责任保证。　　

3．2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。　　

3．3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。　　

第四条承担保证责任的形式　　乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。　　

第五条担保费及支付方式　　

5．1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。　　

5．2双方确定的担保费率为：

。　　

5．3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币　　元（大写：）。　　

第六条反担保　　甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。　　

第七条乙方的追偿权　　乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。　　

第八条双方的其他权利义务　　

8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款（供货）保函》。　　

8．2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。　　

8．3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给

第三人。　　

8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。　　

第九条争议的解决　　本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：　　

9．1向法院起诉；　　

9．2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)　　

第十条甲乙双方约定的其它事项　　

第十一条合同的生效、变更和解除　　1

1．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。　　1

1．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订订立书面协议。　　

第十二条附则　　本合同一式份，甲乙双方各执份。　　甲方：乙方：　　法定代表人：法定代表人　　（或授权代理人）（或授权代理人）________年____月____日________年____月____日

人工合同 篇8

合同编号：

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方将某某商业区室内二次装饰装修安装工程以包工、包料的方式承包给乙方施工，为明确甲乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特立本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：

工期： 年 月 日至 年 月 日

二、承包内容和计费标准

（一）承包内容：

1、包含内容：

2、不包含的工作内容：

（1）

（2）

（二）计费标准：

1、承包方式：包工、包料按清单计价的方式承包给乙方，按实际完成工程量据实结算。

2、工程直接费按《湖北省20__年安装工程消费量定额及统一基价表》计算。

3、税费：按照“（工程直接费+管理费）×3.41%”计算。

三、其它事项

乙方按甲方某某商业区室内二次装饰装修图施工完毕后，因装饰装修图纸变更二次施工和装饰装修图纸外所增加的工程量，经甲、乙双方签字确认，按实际增加的人工费用和材料费进行结算。

四、材料约定

甲方指定材料品牌。

五、工程款审核及支付

1、按实际工程量完成情况可预支工程款。管道施工完毕后，付工程款造价的50%。

2、工程竣工后，经甲方验收合格支付总工程款的80%（包括预支的工程款），待工程验收合格后付总工程款的98%，余下2%为保修款。

3、预留2%质量保证（总价款），此款在保修期满后一个月内付清。

六、工程保修金及保修期

1、工程保修金：按工程总结算价的2%作为工程质量保修金，保修期满后10日内一次性无息付清。

2、保修期：质量保修期从工程竣工验收开业之日（甲方九立方国际购物中心开业之日）起计算，为期两年。

3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，乙方在收到维修通知单后24小时内务必到场处理。否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费用在保价保修款中扣除。

七、甲乙双方责任及权利

1、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。

2、乙方须自备所需施工专业机械工具。

3、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之登便利条件。

4、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司文明生产的要求，若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可另安排工人进行完成，费用由乙方承担。

5、乙方在施工期间应合理用村，在甲方指定的品牌材料进场时，乙方须及时通知甲方工程部监理到场进行材料验收，乙方并提供材料的检验报告和产品合格证，以确保材料的质量。

6、乙方在施工期间出现安全事故由乙自理，甲方不承担一切责任。

八、工期、质量及安全生产

1、甲方在下达进度计划给乙方（需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足，组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。

2、乙方需确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现人为质量问题，所造成的一切经济损失由乙方自行承担。

3、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改。

4、乙方应切实加强安全生产管理，确保安全生，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。

5、乙方须对其所有工人的治安安全负责，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者以对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以以济处罚。

九、未尽事宜

合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。

十、合同份数

本合同一式三份，甲方执两份、乙方执壹份，具同等法律效力，甲乙双方签字盖章后生效。在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。

十一、合同附件：

甲方：

乙方：

日期：