卖方: 买方:
买方因建设或经营等需要,向卖方购买建筑装修材料,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法>的相关规定,经双方平等友好协商,特订立以下条款。
第一条:产品名称,规格,数量、单价:
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:提货方式、提货地点、运输方式等:
一、 提货日期:_____________________________________。
二、 提货地点:_____________________________________。
三、 提货方式按以下第_____种方式提取。
A:买方到卖方营业地自提,运输费用由买方承担。
B:由卖方代办托运,由买方按每立方米承担_______元运输费用, ____元装卸费。在买方支付货款时一并结清。
C:由卖方将货物运输至买方指定的位于____________________________________的地址,交付给买方指定的收货人_______ ________验收,验收合格后签字或盖章确认。货物到达交货地点后,由买方负责卸车,提供货物堆放场地。货物在装卸过程中注意轻拿轻放,严禁抛摔、重压等,防止货物造成损坏。
第四条:买方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:买方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。买方若采取分批购买的,则买方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第七条:担保条款:_______________________________________(单位或自然人名称及基本身份情况)自愿为买方履行本合同提供连带责任担保。保证人的担保期限为二年,自本合同约定的最后一次付款到期日起计算。 第八条:质量保证:
(一)、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为一年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,卖方无条件更换或进行维修。
(二)、由于买方或其他原因造成货物损坏的,由买方自行负责。 (三)、卖方应提供相关产品合格证明给买方。 第九条:违约责任:
(一)、若买方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由买方承担合同总价款20%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款:买方应按合同约定的时间支付货款,如买方违反合同约定,未即时支付价款,则由买方向卖方支付所欠款项20%的违约金,给卖方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第十条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地昆明市官渡区昌宏路宸瑞五金机电市场所在地人民法院诉讼解决。
第十一条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十二条:本合同一式____份,买卖双方各执____份。 第十三条:各方签名盖章:
买方担保人:
住所:
身份证号:
电话:
年 月 日
(盖章或签名)
甲方:_________________
乙方:_________________
经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,就纸基产品的生产制作订立如下合同:
一、加工产品清单:
名称:_________________
数量:_________________
规格型号:_________________
单价:_________________
总价:_________________
交货期:_________________
合计金额:_________________人民币(大写)
二、付款方式:甲方首付货款金额的____%____% ____% 共计:______________元。本市客户余款在送货时全部结清,外地客户须款到后才可发货。
三、制作方式:
1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方,乙方进行设计制作后打出墨稿样,经甲方确认无误并签字定稿。
2、制作期限:以签字定稿之日起 天交付全部货物( 或分批交付,即:首批 ______年 ______月______日交付 ) ,全部货款须在货物交付时全部结清( 若分批次交货,则在第一批交货时全部结清 )。
四、质量标准:
1、因印刷工艺性特殊性,印刷颜色允许有一定偏差。
2、因印刷纸业特殊性,最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。
五、验收方式:抽样检查。
六、运输方式:_______市内统一送货,外埠长途运输费用由甲方自行承担,乙方可以代替发货。
七、其它:
1、如出现质量问题,乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期,应及时以书面形式通知乙方,双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有,不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时,应付与乙方相应的货款,因甲方原因拖欠货款,甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约,另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、 此合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:_______(签字盖章) 乙方:__________(签字盖章)
地址:_________________ 地址:_________________
电话:_________________ 电话:_________________
签约日期:___________年 ______月______日
建材购销合同范本
共2页第1页
甲方(需方):
乙方(供方):
根据《民法典》及相关规定,双方本着平等、自愿公平、诚实守信的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下供货条款:
一、乙方为甲方以________元/吨的价格提供聚合物粘接砂浆______吨,以______元/吨的价格提供聚合物抗裂砂浆______吨。(具体按实际供货量为准)
二、供货地点、运输方式:乙方将材料负责运到甲方所需材料指定的延吉市内工地。(产生的运输费用由乙方负责,甲方负责材料的卸车费用)
三、供货时间:从 年 月 日至 年 月 日止。
四、付款方式:当乙方为甲方提供的聚合物粘接砂浆与抗裂砂浆共计达到______吨后结清一次。
五、技术。质量要求:按照国家技术标准进行检测。
六、甲方的责任与义务:
1、甲方应给按照合同双方约定的付款方式及时给乙方拨付材料款。(因甲方未及时给乙方拨款,造成甲方停工带料产生的损失有甲方自行负责)
2、甲方所需材料的数量、运送地点应提前一天通知乙方。(因甲方为提前通知乙方送货,造成甲方停工带料产生的一切损失由甲方自行负责)
七、乙方的责任与义务:
1、乙方严格按照国家技术标准生产加工甲方所需材料。
2、乙方在接到甲方供货通知后及时加工生产运送甲方所需材料。(因乙方未
共2页第2页
及时供应甲方所需材料,给甲方造成损失时,甲方有权处罚)
八、其他条款:
1、本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。
2、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
3、本合同一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
法人代表: 法人代表:
签订日期: 年 月 日
甲方(需方):(以下简称为甲方)
乙方(供方):(以下简称为乙方)
一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限:
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货,其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。
三、交货时间、地点、方式:
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期),采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼,即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。
四、运输及运输保险费用:
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出:
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收,三方验收人员在验收凭证上共同签字确认,并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始至施工完毕提出,双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法:
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式:
1、结算方式:以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式:签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币伍万元(¥50,000元),每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票,但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具,但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任:
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
地址:地址:
联系人:联系人:
年月日:
甲方(需方):
法定代表人:
甲方公司地址:
甲方施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到四川省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货方:_______________
需货方:_______________
一、产品名称规格
烧结多孔砖(页岩),规格__________________________烧结砌块砖(页岩),规格__________________________
二、产品价格:
烧结多孔砖(页岩)__________元/块。
烧结砌块砖(页岩)__________元/每立方米。
注:含送运至施工现场的运费、装卸费及该材料的税票。
三、送货地点:
____________________________________________________矿产品购销合同四、供货方提供的质量证明文件:
提供材料出厂检测报告、合格证书等与材料相关的资料。
五、质量要求:
质量标准执行CB/T135544-20xx标准,烧结多孔砖(页岩)抗压强度不低于MU______,烧结砌块砖(页岩)MU______。
六、结算方式及期限:
供货数量以供货方、需货方及施工方三方签字为准,数量达到____________块或每立方米,需货方结算一次。尾款以最后一车为准,15天之内付清。
七、违约方责任:
供货方、需货方共同签订合同,双方必须履行共同签订合同,如需货方没有按时付款,供货方有权拒绝供货,所出现一切后果由需货方负全部责任;如供货方不及时、产品质量不合格所造成一切损失与责任由供货方承担。
八、供货方、需货方共同签订合同,此合同一式三份,签订之日起生效。
九、履行本合同发生争议时协商解决,若协商不成时可向供货方所在地法院通过诉讼解决。
供货方:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
合同签订时间:_______________
需货方:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
合同签订时间:_______________
_______________年_______________月_______________日
_______________年_______________月_______________日
需方:_____________________(以下简称甲方)
供方:_____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关的法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同:
第一条产品详情
编号:____________________
产品名称:________________
规格型号:________________
单位:____________________
单价:____________________
数量:____________________
总额:____________________
第二条产品要求
1.达到_______省的相应质检验收标准;
2.按照甲方所需要的规格、品牌、商标和数量及时供应;
3.有产品合同证明书和相关文件。
第三条供货时间、运输
1.甲方应提前_____天将供货计划告知乙方,乙方得知计划后应当在甲方计划_____天内供货;
2.由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货,货物到达指定地点之后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准)
第四条货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后_____个工作日内付清此次货款。
第五条甲方的违约责任
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____的违约金。
2.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方由此受到的损失。
第六条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_____的违约金。
2.乙方所交产品的品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分贷款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
第七条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的`理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的证明后,以允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条其他
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任的_____天内,按银行规定的结算方法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向_______仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条其他
本合同一式二份,供方一份,需方一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字或盖章后生效,贷款结清后此合同终止。
需方(盖章):_________________
供方(盖章):_________________
_______年_____月_____日
甲方(买方)
乙方(卖方)
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着真诚合作,互惠互利,共同发展的原则,经双方友好协商,特订立本合同,双方共同遵守。
第一条 产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格:
(建材清单表格略,下载文档里有表格)
本合同金额合计:¥3369600.00,大写:叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条 产品质量标准,验收标准:
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前,须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书,交货时必须同时出具产品生产许可证,质检报告及出厂合格证。
第三条 交货地点、运输及费用、计量、交货时间:
1、 乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用:乙方负责货物的运输,运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间:20xx年xx月19日
第四条 付款方式及货款结算:
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%,甲方验货物入库九十天内,甲方支付乙方剩余货款的80%.
第五条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝发货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条 本合同共一式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。
甲方:
乙方:
签约日期:
购方(以下简称甲方):
供方(以下简称乙方):
甲乙双方共同友好协商,本着平等互利的原则,就 大连鸿鼎泰建筑装饰工程有限公司涂料厂采购 项目建材销售事宜达成以下协议:
一、产品名称、商标、型号、金额、供货时间及数量
二、质量要求:乙方所供建材达到国家二级建材标准。
三、运输:货物的运输费用由乙方承担。
四、交货地点、时间方式:甲方应提前三天通知乙方所购货物,乙方必须按时送货到甲方施工现场。
五、货款的结算方式及期限:自供货之日起 30 天付清所有货款,如不付清视为违约。 六、违约责任:甲乙双方应严格遵守本合同,不得违约,如有违约按《合同法》有关条款仲裁,并按本合同之约定进行处罚。
七、本合同须经甲乙双方签字盖章后,立即生效,此协议中如有未尽事宜,可签定补充协议。
八、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
九、本合同为不含税价。如需开票,另行加收 17 %的税费。
十、甲乙双方结清货款后,本合同自动失效。
甲方: 乙方:
年月日:
甲方:
乙方:
为了维护消费者、经营者合法权益根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守。
第一条:品牌:商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条:甲方在本公司购买卷材、地板,原则上由乙方负责安装。甲
第三条:甲方是否选择乙方安装:1、□是 2、□否
第四条:付款方式:
1、合同签订后,甲方支付乙方按总货款支付定金,元
2、材料到现场,甲方支付乙方工程总货款的,元
3、施工验收合格后,甲方支付乙方工程总款的%,元
4、甲乙双方协议总货款%为此工程质量保证金,如工
5、甲方如付支票须提前支付,等支票到乙方账户后方可提货。
6、其他约定事项:
第五条:提货方式:1、□甲方自提 2、□乙方送货至
第六条:甲方应提供正常,合格的施工条件和场地。地面要符合国家 标准平整、干燥(3%-5%的含水量)、清洁无起沙现象方可施工。 如未满足施工中的任何一项要求,造成乙方未按时施工即不
为乙方违约。
第七条:交货期限 年 月 日,材料到施工现场,从具备 独立施工条件开始天内,施工完毕年月日
第八条:1、乙方对产品质量保修 个月
2、免费维修
3、产品非正常使用以及人为因素损坏、特价产品、定做低 廉产品不属保修范围。
第九条:乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间供货,甲方有权 终止合同,乙方拖延工期没有按时完工,应向甲方支付违约金,违约金每日按合同中息货款的%。
甲方违约责任:甲方在交货期内对乙方的交付的合格货物拒收或因甲
方原因需要整批退货订金一律不退。退货费用一律由甲方承担。其中订制品一律不退不换。如甲方未能按照合同的规定付款,逾期每日按照合同总金额的 %计算支付乙方违约金。
第十条:标的物所有权:自交货时起转移,但甲方未按合同规定履行支付货款义务,标的物仍属于乙方所有;标的物损毁、灭失的风险自交付起,由甲方提供保管物品的场所,物品由甲方保管。
第十一条:合同解除和违约免责:出现法律规定的需要解除合同的情况时,双方依法承担相应的责任后,本合同解除;因不可抗拒原因,不能履行合同时,并根据情况部分或全部免除违约责任,合同解除。 第十二条:合同争议的解决方式:本合同规定的内容发生争议,由双方协商解决或相关主管部门调解。协商或调解不成的,依法向乙方所在地的法院起诉。本合同为规定的事宜,双方另行协商补充规定,补充规定及条款效力同等。
第十三条:本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份。
甲方签章: 乙方签章: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 联系电话: 联系电话: 月日 月
供 方: 合同编号:
需 方: 签订地点:
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间: 签订时间:年 月 日
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限:
三、交货地点、方式:
四、运输装卸方式及到达站(港)和费用负担:
五、包装标准、包装物的供应与回收:
六、验收标准、验收方法及提出异议期限:
七、随机技术资料,备品、配件、工具数量及供应办法:
八、货款结算方式及期限:
九、本合同如需提供担保,可另立合同担保书,作为本合同的
十、违约责任:
十一、合同争议解决方式:本合同发生争议时,由双方协商解决,也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的,可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
十二、在合同执行过程中出现未尽事宜,双方进行协商。协商结果以“补充件”的形式作为本合同的附件,与本合同有同等的法律效力。
十三、本合同一式十份,供需双方各执正本一份、副本四份,自合同签订之日起生效。
电 话: 传 真: 电 话: 传 真:
合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日
甲方:
乙方:
经甲、乙双方平等协商,就甲方向乙方购买桥架事宜达成一致意见,并签订本合同。
一、标的及数量
1、标的名称、品种、型号规格、单价、金额详见合同“货物清单”,乙方交付的货物必须与“货物清单”的内容要求相一致。
2、供货数量:本合同“货物清单”的供货数量是预计数,实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。
二、价格
1、本合同总价格为预计数,实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准。合同单价已包含各种税费、设计、制造、检验、包装、运输、售后服务等发生的所有费用及一切税费,乙方按甲方要求的交货地点交货。
2、除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外,不论实际数量大于或小于合同预计数量,在合同执行期间按本合同单价执行。
三、货物清单
_______________。
四、交货时间和地点
1、在合同有效期内,乙方按“货物清单”中的货物(包括数量增加部分),在接到甲方的当批交货通知后2天内将当批货物送到甲方施工地点。交货时必须携带送货清单,并明物资名称、型号规格、单位、数量、单价、总价,同时开具有效单据。
2交货地点 甲方施工现场
五、支付
按合同单价和乙方实际送货数量,而且每批货物通过质量验收合格后以人民币为货币单位结算,货到付款,同时乙方需提交下列完整单据和经甲方签收的送货清单。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标、商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉,则责任由乙方承担。
七、包装和装运
包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装、运输费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。 八、质量标准
1、根据国家或行业的有关标准。
2、以货物的型号规格及经甲方确认的乙方提供的封存清单样品作为本合同货物的`质量标准。
九、验收与质量保证
1、验收标准
a)、甲方对货物制订的检验标准(钢性镀锌板,纯板材厚度为1.2mm)
b)、以经甲方确认的乙方提供的封存样品、技术性能参数、质量参数和国家质量标准作为对货物的检验标准。
2、检验方法
a)、采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验,对照合格证书对产品进行检验。
b)、采取送验的方法对货物进行检验。如检验不合格,检验费由乙方支付。
c)、采取使用的方法对货物进行检验。
3、质量保证
a)、乙方保证合同物资完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求,严禁提供假冒伪劣产品,一经发现,甲方有权解除本合同,且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。
b)、合同货物质保期为验收合格后30年,保期内出现质量问题,由乙方在七天内免费负责更换,造成甲方的损失,由乙方负责。
十、违约索赔与赔偿
1、误期索赔
除非双方书面同意延迟到货,若乙方未能按双方协商确定的到货期交货,且延迟超过2天,甲方有权对超过2天以后的延期追索违约金,该违约金应是延迟交货的货款以每满一天0.2%计算,误期索赔金额最高不得超过货物总价的5%。如果延迟是由于不可抗力事件造成,到货时间可相应延长。如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时,或由于乙方延误导致其应支付的违约金额达到合同规定的限额时,乙方应在甲方限定的时间内采取有效措施补救上述失误或疏忽。
2、质量索赔
乙方应提供与合同要求相符的货物,如经检验,证实所供货物与合同不符或存在缺陷,或使用的材料不合适,甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定,在质量保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜:
1)乙方同意甲方退货,并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它所需的费用。
2用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新建材来更换有缺陷的部份,以使货物达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担由此产生的一切费用并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3、所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的损失超过违约金,乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。
4、乙方在履行合同义务时,因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物质损失或损害,乙方应向甲方赔偿。
十一、合同变更与修改
1、因甲方的原因变更合同货物的,甲方应以书面形式通知乙方,并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减,将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。
2、无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更提供货物,乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
3、除了甲乙双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。
十二、争议的解决
1、凡与合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决,双方同意任何一方可以向平邑县人民法院起诉。
2、在法院审理期间,除正在进行审理的部分外,本合同其他部分应继续执行。
十三、合同生效
合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效,合同生效日期 以最后签字日为准。本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
签字日期: 签字日期:
_____年________月______日_____年________月______日
卖方:
买方:
买方建设或经营等需要,向卖方购买建筑装修材料,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经双方平等友好协商,特订立以下条款。
第一条:产品名称:室内外装修材料。
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:买方保证年购货量不低于350万元。
提货方式:买方到卖方营业地自提,运输费用由买方承担。
第四条:买方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:买方在签订本合同时支付壹拾万元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款):在提(收)货物后7天内支付全部货款。
第六条:质量保证:
(一)卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品质量。产品的保修期为一年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,卖方无条件更换或进行维修。
(二)由于买方或其他原因造成货物损坏的,由买方自行负责。
(三)卖方应提供相关产品合格证明给买方。
第七条。违约责任
(一)若买方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由买方承担合同总价款20%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)延期付款:买方应按合同约定的时间支付货款,如买方违反合同约定,未即时支付价款,则由买方向卖方支付所欠款项20%的违约金,给卖方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条:本合同一式两份,买卖双方各执一份。
第十一条:各方签名盖章:
甲方:
乙方:
供方:
需方:
卖方与买方在平等、互利基础上,经双方协商一致同意按下列条款履行,并严格信守。
一、 货物名称、规格、数量、单价、总值:(详见清单)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:根据国家标准,行业标准,没有国家标准,行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
三、交(提)货地点、方式:需方指定地点
四、运输方式及费用负担:送货上门、供方负担
五、合理损耗及计算方法:无
六、包装标准、包装物的供应与回收:原包装、不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按原厂技术标准验收,需方收到货后提出异议期限为十五天。
八、结算方式及期限:货到验收合格、发票到后三个月内付款。
九、违约责任:如发生质量问题,需方将提出索赔。具体事宜协商解决。
十、解决合同纠纷的方式:合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
十一、其它事项:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效,均有法律效力。
需方:
供方:
日期:
据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等,自愿,公开,诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况单位:元/
建材名称,产地,品牌,规格型号,材质,批次,数量,价格,总价,备注
合计人民币(大写)万仟佰拾元角分(小写):$元
第二条质量标准:
第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货),交货时间:,交货地点:
第四条验收:对于建材产品的规格型号,数量,材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后 日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;
(二)
第六条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1,建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换,退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2,卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1,买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2,买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商,调解,申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项:
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。
买方(章): 卖方(章):
住所: 住所:
联系方式: 联系方式:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
签定时间: 签定地点:
发布时间:2025-04-07
在当今不断发展的世界,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的室内装饰设计合同,希望对大家有所帮助。室内装饰合同 篇1 甲方(发包方):_________________________ 联系地址:_________...
发布时间:2025-04-07
随着法律知识的普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的汽车转让合同,希望能够帮助到大家。汽车转让合同 篇1 甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 甲方现将位于 区阳光花园 门面所经营的...
发布时间:2025-04-07
简单版公司劳务合同 篇1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 本合同期限类型为_________期限合同。本合同生效日期__________年_____月_____日,其中试用期______个月。...
发布时间:2025-04-07
随着法律知识的普及,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的设计合同范本,欢迎大家分享。设计合同标准 篇1 发包人:_________ 承包人:_________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法...
发布时间:2025-04-06
随着时间的推移,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编精心整理的户外广告合同,仅供参考,欢迎大家阅读。户外广告租赁合同 篇1 甲方: 乙方: 甲、乙双方,根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国民法典》及中华...
发布时间:2025-04-06
水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,主要成分包括石灰石、黏土、硅酸盐、矿物铁粉等。以下是小编为大家整理的水泥运输合同(精选15篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。水泥运输合同书 篇1 甲方:____________ 乙方:____________合同编号:____________ 为规范乙方车...
发布时间:2025-04-06
在当今不断发展的世界,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家整理的建筑装饰工程施工合同,希望能够帮助到大家。装饰施工合同 篇1 发包方(甲方):__________________ 承包方(乙方):______...
发布时间:2025-04-06
在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编精心整理的合伙开公司合同,希望能够帮助到大家。合伙开公司合同 篇1 合伙人:_____________甲(姓名),男(女),_年_月_日出生,现住址:_...
发布时间:2025-04-06
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家收集的铺面租赁合同范本电子版,仅供参考,大家一起来看看吧。租赁铺面合同 篇1 出租方: (甲方) 承租方: (乙方) 根据《中华人民共和国经...
发布时间:2025-04-06
土地土地租赁合同1000字 篇1 出租方:________________________(以下简称甲方) 法定代表人:_____________________ 通讯地址:_______________________ 联系方式:_______________________ 银行户头:...
建材购销合同简单
文件夹最新文章
推荐栏目