搜索更多内容
改造施工合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同的使用频率呈上升趋势，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的供暖改造施工合同范本（精选20篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：
乙方：
为完善镇政府基础设施建设，促进经济稳步和谐发展，根据需要甲方将锅炉承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。
甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：
一、承包范围：甲方将位于xxxxxxxxx供热管路,设备设施承包给乙方。
二、承包年限：为3年，自 年 月至 年 月 日止。
三、承包费及支付方式：
承包费每年为 元(费用包括 )
甲方分三次支付。
第一次为取暖期锅炉点火后一个月内支付每年总承包费的三分之一。
第二次于农历年前支付每年承包费的三分之一。
第三次为取暖期过后在第二年取暖期之前一次性结清余款。在乙方开出正式发票后以现金方式结算。
四、甲乙双方权利义务：
(1)提供现有的锅炉设备及设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付(包括维修保养费包括锅炉年检费、安全阀、压力表校验费)，要求在征得经甲方同意后方可维修，费用先行先行垫付，然后由甲方负担。
(2)提供水、电线路及其必要的费用，保证乙方正常的使用，同时为乙方工作人员提供住宿，饭费自理。
(3)甲方按乙方要求，每月给予设备设施的检查、保养和清理，如设备系统发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。维修由乙方自行负责。
(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的`责任。
(5甲方有权购买所需要的锅炉原材料。
(6)甲方有权对锅炉供应的蒸汽，锅炉水水质等情况进行监督检查。
(7)甲方如需延长供暖时间或者增加供暖面积，延长期供暖费用由甲方另行支付乙方，按承包金额除以承包期的总天数和面积的基数计算。
(8)如果乙方未按约定连续五天未达到要求温度，甲方有权终止合同。
(1)乙方一般情况下负责锅炉燃料的购买和使用，相关费用由乙方先行垫付。
(2)乙方按照河北供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证温度不低于20摄氏度以上。
(3)乙方负责锅炉燃料工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放，所产生的一切后果由乙方负责，与甲方无关。
(4)乙方要为工作人员购买保险，费用由乙方支付，一旦出现锅炉工造作失误或不可抗力造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。
五、违约责任：
1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。
2、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。
六、本合同未尽事宜，双方协商一致，协商不成，可申请提交由青龙满族自治县人民法院调解或判决。
七、本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。...
查看详情>>最新改造工程施工合同(系列15篇)
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的改造工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：
乙方：
低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达
成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：
1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：
1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：
村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：
1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：
1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：
1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
年 月 日 年 月 日
发包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________________
工程地点：____________________________
工程内容：____________________________
二、工程承包范围
承包范围：_____________________面积为准。
三、合同工期
开工日期：______年______月______号
坯房竣工日期：______年______月______号(中途如有下雨一天则往后推迟一天)
竣工日期：______年______月______号
合同工期总日历天数：______天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
1.设计变更和工程量增加;
2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;
3.不可抗力自然条件;
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准。(不包括材料质量)
七、合同价款
金额：建筑面积每平方米￥______元________建筑面积的`总平方米。
工程预支款：￥______万元。
竣工日付款：余下总金额的______%。
工程款...
查看详情>>改造工程施工合同（分享14篇）
随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的土方工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方（委托方）：______________________
乙方（维修方）：______________________
鉴于甲方所拥有的位于__________________的厂房（以下简称“该厂房”）因年久失修或其他原因需要进行维修改造，现甲方委托乙方承担该厂房的.维修工作。双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：
一、维修项目与内容
1.项目概述：本次维修项目包括但不限于厂房结构加固、屋顶防水处理、墙面修补粉刷、门窗维修、电气线路改造、给排水系统检修等。
2.维修标准：乙方应按照国家相关建筑维修标准及甲方提供的具体要求（如有）进行施工，确保维修质量符合安全、耐用、美观的要求。
二、合同价款与支付方式
1.合同总价：本合同项下维修工程总价为人民币_________________元，该价格已包含材料费、人工费、税费等所有费用。
2.支付方式：
合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款，即人民币________________元。
维修工程完成并经甲方验收合格后____日内，甲方支付乙方剩余____%的合同款项，即人民币________________元。
三、施工期限
1.开工日期：本合同自双方签字盖章且甲方支付预付款之日起生效，乙方应在____日内组织进场施工。
2.竣工日期：乙方应在开工后____日内完成全部维修工程，并通知甲方进行验收。如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方协商后可相应顺延。
四、工程质量与验收
1.质量标准：乙方应严格按照国家相关建筑维修标准及本合同约定的要求进行施工，确保工程质量。
2.验收程序：维修工程完成后，乙方应提前____日书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后____日内组织验收，并签署验收报告。如验收不合格，乙方应负责整改直至合格。
五、保修条款
1.保修期：乙方对维修工程提供____年的免费保修服务，自工程验收合格之日起计算。
2.保修责任：在保修期内，如因乙方施工质量问题导致维修部位损坏，乙方应免费进行维修或更换。非乙方施工原因造成的损坏，乙方可提供有偿维修服务。
六、违约责任
1.如乙方未按期完成维修工程或维修质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2.如甲方未按期支付合同款项，乙方有权暂停施工并要求甲方支付逾期付款利息。
七、争议解决
双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式肆份...
查看详情>>搜索更多内容
推荐栏目
热门标签